115/2026

1. Kupec

1.1.

Kupec

Uradno ime: Ville de Saumur (49)

E-naslov: commandespubliques@saumurvaldeloire.fr

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava

Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2. Postopek

2.1.

Postopek

Naslov: Accords-Cadres - Travaux d’entretien et d’aménagement des voiries et des espaces publics communautaires et communaux

Opis: Accords-Cadres - Travaux d'entretien et d'aménagement des voiries et des espaces publics communautaires et communaux

Identifikator postopka: 494dc75e-638e-420a-bff6-4822c9a3d302

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1.

Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45233000 Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest

2.1.3.

Vrednost

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 14 500 000,00 EUR

2.1.4.

Splošne informacije

Dodatne informacije: La remise des plis ne peut s’effectuer que sur la plateforme de dématérialisation : https://www.marches-securises.fr La signature des offres n’est pas obligatoire lors de la remise des plis. Seules les offres des attributaires désignés devront être obligatoirement signées avant la notification des accords-cadres. Le Pouvoir Adjudicateur préconise la signature électronique. Chaque document pour lequel une signature est requise sera revêtu d'un certificat de signature électronique au format indiqué à l’annexe du Règlement de la Consultation. Une seule signature électronique pour l'ensemble des documents déposés sur la plateforme ne peut être acceptée. Renseignements complémentaires : Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : "copie de sauvegarde – Nom du Dossier - NE PAS OUVRIR".

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6.

Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo

Položaj, ki je v skladu z nacionalno zakonodajo podoben stečaju:

Stečaj:

Korupcija:

Dogovor z upniki:

Sodelovanje v hudodelski združbi:

Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence:

Kršitev obveznosti na področju okoljskega prava:

Pranje denarja ali financiranje terorizma:

Goljufije:

Delo otrok in druge oblike trgovine z ljudmi:

Plačilna nesposobnost:

Kršitev obveznosti na področju delovnega prava:

Sredstva upravlja stečajni upravitelj:

Napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, nezmožnost predložitve zahtevane dokumentacije ali pridobivanje zaupnih informacij o tem postopku:

Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila:

Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila:

Predčasna odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije:

Kršitev obveznosti na področju socialnega prava:

Poslovne dejavnosti so začasno ustavljene:

Teroristična kazniva dejanja ali kazniva dejanja, povezana s terorističnimi dejavnostmi:

5. Sklop

5.1.

Sklop: LOT-0001

Naslov: Accords-Cadres - Travaux d'entretien et d'aménagement des voiries et des espaces publics communautaires et communaux

Opis: Accord-Cadre mixte (à Marchés Subséquents et à Bons de Commande) ayant pour objet: -des travaux de création, d'aménagement, de requalification et d'entretien de voirie communale et communautaire ; -des travaux d'aménagement extérieur d'équipements communaux et communautaires Durée: 48 mois Non alloti, sans tranches et non renouvelable Accord-cadre sans montant minimum et avec un maximum de 14 500 000 EUR HT Groupement de Commandes entre la Ville de Saumur (coordonnateur), la Communauté d'Agglomération Saumur Val de Loire, la Commune de Longué-Jumelles, la Commune de Gennes-Val-de-Loire et la Commune de Montreuil-Bellay

5.1.1.

Namen

Vrsta javnega naročila: Gradnje

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45233000 Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest

5.1.2.

Kraj izvajanja

Mesto: Saumur

Poštna številka: 49400

Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)

Država: Francija

5.1.3.

Predvideno trajanje

Trajanje: 48 Meseci

5.1.5.

Vrednost

Najvišja vrednost okvirnega sporazuma: 14 500 000,00 EUR

5.1.6.

Splošne informacije

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

Dodatne informacije: Paiement par mandat administratif à 30 jours Présence d'actions d'insertion

5.1.9.

Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10.

Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Prix

Opis: Ce critère sera jugé sur la base d’un « Détail Quantitatif Estimatif masqué » non porté à la connaissance des candidats, préparé par le pouvoir adjudicateur avant la remise des offres, représentatif des prestations les plus courantes. Ce critère est noté selon la formule de notation : Note du Prix = (Montant HT de l'offre la plus basse / Montant HT de l'offre examinée) x Nombre de points de la pondération

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 55

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Valeur technique

Opis: Analyse globale des Schémas d'organisation de chantier établi sur la base des chantiers types annexés au présent dossier de consultation

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 40

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Performance en matière de protection de l'environnement

Opis: Capacité à utiliser des matériaux issus de la filière de recyclage : pourcentage de matériaux recyclés dans les bétons bitumineux, hydrauliques et dans les GNT (sur 2 points) Capacité et méthodologie liées au réemploi des matériaux (sur 2 points) Méthodologie générale de l’entreprise en matière environnementale employée pour les futurs chantiers (sur 1 point)

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 5

5.1.11.

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.marches-securises.fr

5.1.12.

Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: https://www.marches-securises.fr

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 120 Dnevi

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15.

Tehnike

Okvirni sporazum:

Okvirni sporazum, deloma brez ponovnega odpiranja konkurence in deloma s ponovnim odpiranjem konkurence

Največje število udeležencev: 3

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.

Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes

Informacije o rokih za revizijo: Référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 et R.551-1 à R.551-6 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 et R.551-7 à 551-10 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA, après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction en contestation de la validité du contrat, ouvert aux tiers dans le délai de 2 mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes

8. Organizacije

8.1.

ORG-0001

Uradno ime: Ville de Saumur (49)

Registrska številka: 21490328800014

Poštni naslov: CS 54030

Mesto: Saumur Cedex

Poštna številka: 49408

Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)

Država: Francija

E-naslov: commandespubliques@saumurvaldeloire.fr

Tel.: +33 253935076

Spletni naslov: https://www.marches-securises.fr

Profil kupca: https://www.marches-securises.fr

Vloge te organizacije:

Kupec

8.1.

ORG-0003

Uradno ime: Tribunal administratif de Nantes

Registrska številka: 17440005100010

Mesto: Nantes

Poštna številka: 44041

Podregija države (NUTS): Loire-Atlantique (FRG01)

Država: Francija

E-naslov: greffe.ta-nantes@juradm.fr

Tel.: +33 240994600

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

Informacije o obvestilu

Identifikator/različica obvestila: 5045d566-45dc-45b3-a313-0b82614e6e8e - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 16/06/2026 12:39:24 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina

Številka objave obvestila: 414095-2026

Številka izdaje UL S: 115/2026

Datum objave: 17/06/2026