115/2026

1.1.

Kupec

Uradno ime: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

E-naslov: marches.publics@helha.be

Pravna vrsta kupca: Osrednji državni organ

Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava

2.1.

Postopek

Naslov: HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués

Opis: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.

Identifikator postopka: 79067a1b-f943-4ceb-bec0-cd75d40d6703

Notranji identifikator: 2026 003 INFRA

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

2.1.1.

Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44211100 Modularne in prenosne stavbe

Dodatna klasifikacija (cpv): 44613000 Veliki kontejnerji

2.1.2.

Kraj izvajanja

Poštni naslov: Rue Trieu Kaisin, 136

Mesto: CHARLEROI

Poštna številka: 6061

Podregija države (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)

Država: Belgija

2.1.4.

Splošne informacije

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6.

Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.

Sklop: LOT-0001

Naslov: 2026 003 INFRA - 1

Opis: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.

Notranji identifikator: 1

5.1.1.

Namen

Vrsta javnega naročila: Blago

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44211100 Modularne in prenosne stavbe

Dodatna klasifikacija (cpv): 44613000 Veliki kontejnerji

Možnosti:

Opis možnosti: Le présent marché comporte 6 options exigées (3 pour chacun des 2 ensembles) :  la première, relative à l’ajout d’une climatisation/pompe à chaleur, pour l’ensemble considéré (POSTES 9 à 11 – ensemble 1 et POSTES 12 à 14 – ensemble 2) ;  la deuxième, relative à l’ajout d’une rampe d’accès PMR, pour l’ensemble considéré (POSTES 15 à 17 – ensemble 1 et POSTES 18 à 20 – ensemble 2) ;  la troisième, relative à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, pour l’ensemble considéré (POSTES 21 à 26 – ensemble 1 et POSTES 27 à 32 – ensemble 2). L’adjudicateur se réserve la faculté de lever ou non ces options exigées (et d’activer, dès lors, tout ou partie des postes précités), en fonction de son besoin ou de ses possibilités budgétaires. S’agissant des options relatives à la climatisation et à la rampe d’accès PMR, ces levées interviendront au plus tard lors de la conclusion du marché (notification de l’adjudicataire) ; s’agissant des options relatives à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, elles pourront être levées de manière différée, dans les 24 mois, au plus tard, à compter de la conclusion du marché.

5.1.2.

Kraj izvajanja

Poštni naslov: Rue Trieu Kaisin, 136

Mesto: CHARLEROI

Poštna številka: 6061

Podregija države (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)

Država: Belgija

5.1.3.

Predvideno trajanje

Trajanje: 24 Meseci

5.1.6.

Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da

To javno naročilo je primerno tudi za mala in srednja podjetja (MSP): da

5.1.9.

Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10.

Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Opis: HELHa attribue le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, définie sur base du seul critère « prix » (soumissionnaire le moins-disant)

Kategorija merila za oddajo javnega naročila fiksna vrednost: Fiksna vrednost (skupaj)

Številka v merilu za oddajo: 1

5.1.11.

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/documents

Sprotni komunikacijski kanal:

Spletni naslov: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/forum

5.1.12.

Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/general

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Potreben je napredni ali kvalificirani elektronski podpis ali žig (v skladu z Uredbo (EU) št. 910/2014)

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Rok za prejem ponudb: 26/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 120 Dnevi

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne

5.1.15.

Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.

Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons

Informacije o rokih za revizijo: Selon les dispositifs légaux applicables.

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: SPF Stratégie et Appui

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

8.1.

ORG-0001

Uradno ime: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl

Registrska številka: 0818523810_55

Poštni naslov: Chaussée de Binche, 159

Mesto: Mons

Poštna številka: 7000

Podregija države (NUTS): Arr. Mons (BE323)

Država: Belgija

E-naslov: marches.publics@helha.be

Tel.: +32 65404178

Faks: +32 65404178

Spletni naslov: https://www.helha.be/

Profil kupca: https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=55&includeOrganisationChildren=true

Vloge te organizacije:

Kupec

Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila

Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila

Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1.

ORG-0002

Uradno ime: SPF Stratégie et Appui

Registrska številka: BE001

Poštni naslov: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1

Mesto: Bruxelles

Poštna številka: 1000

Podregija države (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)

Država: Belgija

E-naslov: revise@publicprocurement.be

Tel.: +32 2 740 80 00

Spletni naslov: https://bosa.belgium.be

Vloge te organizacije:

TED eSender

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

8.1.

ORG-0003

Uradno ime: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons

Registrska številka: /

Poštni naslov: Rue des Droits de l'Homme, 1

Mesto: MONS

Poštna številka: 7000

Podregija države (NUTS): Arr. Mons (BE323)

Država: Belgija

E-naslov: te.mons.info@just.fgov.be

Tel.: +32 26820319

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja: 55a4c6c8-45d0-4da5-9363-c92218f0a6d6-01

Glavni razlog za spremembo: Posodobitev informacij

Opis: L'objet de cette mise à jour consiste dans le chargement d'une version légèrement adaptée du CORRIGENDUM ADDENDUM 1, en date du 2026.06.16. L'unique point adapté est le point 1. dudit CORRIGENDUM. Il est à noter que le PLAN en annexe est quant à lui inchangé.

10.1.

Sprememba

Identifikator oddelka: PROCEDURE

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so bili spremenjeni dne: 16/06/2026

Identifikator/različica obvestila: 38b3382c-e9b9-4791-b692-f3b3137c0047 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Datum pošiljanja obvestila (ePošiljatelja): 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina

Številka objave obvestila: 416216-2026

Številka izdaje UL S: 115/2026

Datum objave: 17/06/2026