118/2026

1.1.

Kupec

Uradno ime: Sinfonia Varsovia

Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava

Dejavnost javnega naročnika: Rekreacija, kultura in vera

2.1.

Postopek

Naslov: Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia (część B)

Opis: Podstawowe uwarunkowania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia, dalej Cz. B w zakresie objętym Kontraktem. Zamawiający realizuje zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowy sali koncertowej przy ul. Grochowskiej. Obecnie realizowana jest cz. A pod nazwą: „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (cz. A). W celu zrealizowania całości zadania inwestycyjnego niezbędna jest realizacja cz. B obejmującej w szczególności przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch, wpisanych do rejestru zabytków, budynków dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami B,C, budowę budynku zawierającego salę koncertową oznaczoną literami MB, budowę ramy z wykorzystaniem części konstrukcji budowli F (ramy) zrealizowanej w ramach Cz. A, niezbędne wycinki zieleni, rozbiórki i wyburzenia oraz pełne zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie przewidziane do przebudowy lub budowy budynki są zlokalizowane na terenie A2.1U-K (przeznaczonym na tereny usług kultury jako inwestycję celu publicznego zgodnie z uchwała nr XLVII/1134/2017 z 06.04.2017r. w sprawie uchwalenia MPZP rejonu Ronda Wiatraczna cz.II Pow. terenu inwestycji ok. 12 685 m² (tylko część w granicach nieruchomości Zamawiającego, część robót budowlanych będzie wymagała zajęcia otaczających pasów drogowych i nieruchomości m.st. Warszawy) Orientacyjna powierzchnia całkowita/użytkowa/kubatura/wysokość zabudowy zabytkowe i nowej wg Dokumentacji Projektowej (Projekt Wykonawczy): Bud. B 1083 m²/ 805 m²/ 6373m3/ 12,74 m, Bud. C 1102 m²/ 800 m²/ 5185 m3/12,86 m, Bud. MB wraz z ramą F 30215+1143m²/ 22428,90 m²/ 173853+24014, m3/20,65/20,03m Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje w szczególności: • przebudowę budynków zabytkowych BC; • wykonanie niezbędnych adaptacji akustycznych wybranych pomieszczeń, • budowę budynku MB wraz z salą koncertową, całym zapleczem technicznym i artystycznym oraz Ramy F z wykorzystaniem zrealizowanych w ramach Cz.A robót fundamentowych zlokalizowanych w rejonie bud. D,E. • wykonanie nowej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej przy czym zaleca się zachowanie i wykorzystanie wewnętrznej, historycznej stolarki drzwiowej, poddanie jej niezbędnej konserwacji z uwzględnieniem wymagań użytkowych wynikających z Dokumentacji Projektowej, • wykonanie nowych instalacji wewnętrznych w szczególności: ppoż, wod-kan, elektrycznej, oświetleniowej, siłowej, CCTV, grzewczej, klimatyzacyjnej, teletechnicznej, wentylacyjnej wraz z przyłączami, • realizację nowego zagospodarowania terenu na całym obszarze Inwestycji, • dostawę i montaż okablowania strukturalnego systemów technologii sceny i zaplecza z przyłączami • dostawę i montaż wind i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem • koordynowanie przez Wykonawcę robót, dostaw, usług, instalacji, montażu w szczególności wyposażenia sceny i innych elementów technologii scenicznej, realizowanych przez innych wykonawców wybranych przez Zamawiającego w odrębnych postępowaniach. • ścisłe współdziałanie z wykonawcą robót drogowych wykraczających poza Przedmiot Umowy, a realizowanych na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych o ile te roboty nie zostaną lub nie są powierzone Wykonawcy; w szczególności dostosowanie sposobu prowadzenia Robót do warunków i harmonogramu realizacji robót drogowych o których mowa w zd. pierwszym. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa na roboty budowlane Cz. B dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cc3a9af-59b2-4ecf-abf9-7acd0daadb6e Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności w oparciu o: treść SWZ,SOPZ,obowiązujące przepisy prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,postanowienia Kontraktu Roboty budowlane będzie realizował wykonawca wyłoniony w ramach procedury przetargu ograniczonego, prowadzonego przez Zamawiającego o numerze: ZP/PO/5/2025, na zasadach określonych w dok. tego postępowania, lub w razie braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej – w ramach innego trybu, ale na warunkach przewidzianych w tym postępowaniu Usługa Inżyniera Kontraktu może być realizowana w następstwie jego przejęcia od innego – tymczasowego – inżyniera kontraktu. Umowa na realizację robót budowlanych objętych usługami Inżyniera Kontraktu- dalej „Kontrakt” Podstawowe obowiązki Wykonawcy 1) Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia, określonego w ofercie, wykona Usługę na warunkach określonych w Umowie – obejmującą sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowalnego, oraz pozostałe usługi wskazane wprost w SOPZ, lub też niewskazane wprost, a niezbędne do wykonania w celu sprawnej realizacji Inwestycji i nie będące w obowiązkach Wykonawcy Inwestycji. 2) Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do: a. współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji Umowy b. wykonywania swoich usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem c. kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym w odniesieniu do realizacji robót budowlanych prowadzonych w ramach Inwestycji, w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym, w szczególności w zakresie zgodności z Kontraktem, wymaganiami przepisów budowlanych, PZP i innymi w tym zakresie obowiązującymi oraz stosownym regulacjami dla projektów finansowanych ze środków dotacyjnych, z których korzysta Zamawiający d. dążenia do polubownego rozwiązywania wszelkich kwestii spornych z Wykonawcą Inwestycji i Projektantem. Opis obowiązków zawarty w Rozdz. II SWZ i dok. zamówienia Przewidziana możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp do 20% wartości zam. podst.

Identifikator postopka: a30e8efd-cec1-4649-a02c-9f1b5f0f93f4

Notranji identifikator: ZP/PN/5/2026

Vrsta postopka: Odprti postopek

Postopek je pospešen: ne

Glavne značilnosti postopka: Postępowanie prowadzone jest w trybie procedury otwartej zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Termin składania ofert został skrócony zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy Pzp, z uwagi na składanie ofert wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

2.1.1.

Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Dodatna klasifikacija (cpv): 71247000 Nadziranje gradbenega dela, 71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja, 71311100 Podporne storitve v zvezi z nizkimi gradnjami, 71520000 Storitve gradbenega nadzora, 71521000 Storitve nadzora gradbišč, 71630000 Storitve tehničnih pregledov in testiranj

2.1.2.

Kraj izvajanja

Poštni naslov: Grochowska 272

Mesto: Warszawa

Poštna številka: 03-849

Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Država: Poljska

2.1.4.

Splošne informacije

Dodatne informacije: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). (Rozdział VII SWZ) Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto w kilku formach określonych w art. 450 ust. 1 ustawy (Rozdział XIV SWZ). Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo określone w Rozdziale III SWZ. Zamawiający, stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub jego podwykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby zatrudnione przy obsłudze administracyjnej świadczenia usługi. Minimalne obowiązki w zakresie stosowania umów o pracę przewidziane są w Załączniku nr 10 do SWZ (Wzór umowy). Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień z wolnej ręki, o których mowa w 214 ust. 1 pkt. 7) prawa zamówień publicznych – w łącznej wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy - którego oferta została najwyżej oceniona - w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z prawa opcji.

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

2.1.6.

Razlogi za izključitev

Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.

Sklop: LOT-0001

Naslov: Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadania Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia (część B)

Opis: 1. Opz- podstawowe uwarunkowania Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia, dalej Cz. B w zakresie objętym Kontraktem. Zamawiający realizuje zadanie inwestycyjne dotyczące modernizacji zabytkowych obiektów oraz budowy sali koncertowej przy ul. Grochowskiej. Obecnie realizowana jest cz. A pod nazwą: „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia” (cz. A). W celu zrealizowania całości zadania inwestycyjnego niezbędna jest realizacja cz. B obejmującej w szczególności przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch, wpisanych do rejestru zabytków, budynków dawnego Instytutu Weterynarii oznaczonych literami B,C, budowę budynku zawierającego salę koncertową oznaczoną literami MB, budowę ramy z wykorzystaniem części konstrukcji budowli F (ramy) zrealizowanej w ramach Cz. A, niezbędne wycinki zieleni, rozbiórki i wyburzenia oraz pełne zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wszystkie przewidziane do przebudowy lub budowy budynki są zlokalizowane na terenie A2.1U-K (przeznaczonym na tereny usług kultury jako inwestycję celu publicznego zgodnie z uchwała nr XLVII/1134/2017 z 06.04.2017 r. w sprawie uchwalenia MPZP rejonu Ronda Wiatraczna część II. Powierzchnia terenu inwestycji ok. 12 685 m² (tylko część w granicach nieruchomości Zamawiającego, część robót budowlanych będzie wymagała zajęcia otaczających pasów drogowych i nieruchomości m.st. Warszawy) Orientacyjna powierzchnia całkowita/użytkowa/kubatura/wysokość zabudowy zabytkowe i nowej wg Dokumentacji Projektowej (Projekt Wykonawczy): Budynek B 1083 m²/ 805 m²/ 6373m3/ 12,74 m Budynek C 1102 m²/ 800 m²/ 5185 m3/12,86 m Budynek MB wraz z ramą F 30215+1143m²/ 22428,90 m²/ 173853+24014 m3/20,65/20,03m Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje w szczególności: • przebudowę budynków zabytkowych BC; • wykonanie niezbędnych adaptacji akustycznych wybranych pomieszczeń, • budowę budynku MB wraz z salą koncertową, całym zapleczem technicznym i artystycznym oraz Ramy F z wykorzystaniem zrealizowanych w ramach Części A robót fundamentowych zlokalizowanych w rejonie budynków D,E. • wykonanie nowej stolarki wewnętrznej i zewnętrznej przy czym zaleca się zachowanie i wykorzystanie wewnętrznej, historycznej stolarki drzwiowej, poddanie jej niezbędnej konserwacji z uwzględnieniem wymagań użytkowych wynikających z Dokumentacji Projektowej, • wykonanie nowych instalacji wewnętrznych w szczególności: ppoż, wod-kan, elektrycznej, oświetleniowej, siłowej, CCTV, grzewczej, klimatyzacyjnej, teletechnicznej, wentylacyjnej wraz z przyłączami, • realizację nowego zagospodarowania terenu na całym obszarze Inwestycji, • dostawę i montaż okablowania strukturalnego systemów technologii sceny i zaplecza z przyłączami • dostawę i montaż wind i innego wyposażenia technicznego niezbędnego do użytkowania obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem • koordynowanie przez Wykonawcę robót, dostaw, usług, instalacji, montażu w szczególności wyposażenia sceny i innych elementów technologii scenicznej, realizowanych przez innych wykonawców wybranych przez Zamawiającego w odrębnych postępowaniach. • ścisłe współdziałanie z wykonawcą robót drogowych wykraczających poza Przedmiot Umowy, a realizowanych na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych o ile te roboty nie zostaną lub nie są powierzone Wykonawcy; w szczególności dostosowanie sposobu prowadzenia Robót do warunków i harmonogramu realizacji robót drogowych o których mowa w zd. pierwszym. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja przetargowa na roboty budowlane Cz. B dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2cc3a9af-59b2-4ecf-abf9-7acd0daadb6e Przedmiot zamówienia należy wykonać w szczególności w oparciu o: • treść SWZ, • Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, • obowiązujące przepisy prawne oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, • postanowienia Kontraktu, Roboty budowlane będzie realizował wykonawca wyłoniony w ramach procedury przetargu ograniczonego, prowadzonego przez Zamawiającego o numerze: ZP/PO/5/2025, na zasadach określonych w dok. tego postępowania, lub w razie braku możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej – w ramach innego trybu, ale na warunkach przewidzianych w tym postępowaniu. Usługa Inżyniera Kontraktu może być realizowana w następstwie jego przejęcia od innego – tymczasowego – inżyniera kontraktu. Umowa na realizację robót budowlanych objętych usługami Inżyniera Kontaktu - w dalszej części „Kontrakt”. 2. OPZ - podstawowe obowiązki Wykonawcy 1) Inżynier Kontraktu w ramach wynagrodzenia, określonego w ofercie, wykona Usługę na warunkach określonych w Umowie – obejmującą sprawowanie nadzoru inwestorskiego w rozumieniu prawa budowalnego, oraz pozostałe usługi wskazane wprost w SOPZ, lub też niewskazane wprost, a niezbędne do wykonania w celu sprawnej realizacji Inwestycji i nie będące w obowiązkach Wykonawcy Inwestycji. 2) Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany do: a. współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz przez cały okres realizacji Umowy; b. wykonywania swoich usług z należytą dbałością, efektywnością oraz starannością, zgodnie z najlepszą praktyką zawodową i doświadczeniem; c. kompleksowego zarządzania procesem inwestycyjnym w odniesieniu do realizacji robót budowlanych prowadzonych w ramach Inwestycji, w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym, w szczególności w zakresie zgodności z Kontraktem, wymaganiami przepisów budowlanych, PZP i innymi w tym zakresie obowiązującymi oraz stosownym regulacjami dla projektów finansowanych ze środków dotacyjnych, z których korzysta Zamawiający; d. dążenia do polubownego rozwiązywania wszelkich kwestii spornych z Wykonawcą Inwestycji i Projektantem. Opis obowiązków zawarty w rozdziale II SWZ i dok. zamówienia.

Notranji identifikator: ZP/PN/5/2026

5.1.1.

Namen

Vrsta javnega naročila: Storitve

Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Dodatna klasifikacija (cpv): 71247000 Nadziranje gradbenega dela, 71310000 Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja, 71311000 Storitve svetovanja pri nizkih gradnjah, 71520000 Storitve gradbenega nadzora, 71521000 Storitve nadzora gradbišč, 71630000 Storitve tehničnih pregledov in testiranj

5.1.2.

Kraj izvajanja

Poštni naslov: ul. Grochowska 272

Mesto: Warszawa

Poštna številka: 03-849

Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Država: Poljska

5.1.3.

Predvideno trajanje

Trajanje: 42 Meseci

5.1.6.

Splošne informacije

Pridržana udeležba:

Udeležba ni pridržana.

Navesti je treba imena in poklicne kvalifikacije osebja, ki izvaja javno naročilo: Se ne zahteva

Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU

Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne

5.1.9.

Merila za izbor

Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila

5.1.10.

Merila za oddajo javnega naročila

Merilo:

Vrsta: Cena

Ime: Cena

Opis: Kryterium (C) – Cena - 40% Ad 1) Kryterium Cena (C) W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena podana w Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ. W ramach kryterium ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------- x 40 pkt Co gdzie: C - liczba punktów w ramach kryterium „całkowita łączna kwota wynagrodzenia”, Cn - najniższa cena brutto zakresu podstawowego oferty spośród ofert ocenianych Co - cena brutto zakresu podstawowego oferty badanej Wykonawca w kryterium może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 40

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia

Opis: Kryterium (D) – Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia – 20%. Ad 2) Kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) W ramach kryterium Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) punktacji będzie podlegać doświadczenie wymienionych poniżej osób skierowanych do realizacji zamówienia, przekraczające doświadczenie wskazane na warunek udziału w postępowaniu, wskazanych w Wykazie osób. Punkty zostaną przyznane zgodnie z zasadami poniższej : 1) Kierownik projektu – maksymalnie 5 pkt Zamawiający przyzna: • 5 pkt za dodatkową inwestycję ponad wymaganą w warunkach udziału (maksymalnie 1 inwestycja) w ramach której wskazana osoba pełniła funkcję kierownika projektu (z ramienia nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu lub inwestora zastępczego) przez co najmniej 70% okresu realizacji, przy inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku użyteczności publicznej klasy PKOB nr: 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 (lub zespołu takich budynków) o powierzchni całkowitej min. 5.000 m2 (budynku lub zespołu takich budynków) oraz minimalnej wartości robót budowlanych takiej inwestycji co najmniej 100.000.000,00 zł brutto, realizowanej w ramach zamówienia publicznego; w przypadku inwestycji polegającej na nadbudowie, odbudowie lub rozbudowie powyższe wielkości należy odnosić tylko do nowo wybudowanych powierzchni; 2) Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (koordynator inspektorów) – maksymalnie 5 pkt Zamawiający przyzna: • 5 pkt za dodatkową inwestycję ponad wymaganą w warunkach udziału (maksymalnie 1 inwestycję), w ramach której wskazana osoba pełniła funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego (pełniącego jednocześnie funkcję koordynatora zespołu inspektorów nadzoru) przez co najmniej 70% okresu realizacji, przy inwestycji polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku użyteczności publicznej klasy PKOB nr: 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 (lub zespołu takich budynków) o powierzchni całkowitej min. 5.000 m2 (budynku lub zespołu takich budynków) oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 100.000.000,00 zł brutto; w przypadku inwestycji polegającej na nadbudowie, odbudowie lub rozbudowie powyższe wielkości należy odnosić tylko do nowo wybudowanych powierzchni 3) Inspektor nadzoru ds. akustyki – maksymalnie 5 pkt Zamawiający przyzna: • 5 pkt za dodatkową inwestycję ponad wymaganą w warunkach udziału (maksymalnie 1 inwestycję), w ramach której wskazana osoba sprawowała nadzór nad realizacją inwestycji polegającej na budowie, przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku użyteczność publicznej klasy PKOB nr: 1261, 1262, 1263, 1273, w ramach której wybudowano salę koncertową o naturalnej akustyce (tj. umożliwiającą wysokiej jakości wykonanie artystyczne koncertu bez konieczności amplifikacji dźwięku), przeznaczoną przede wszystkim do wykonywania muzyki symfonicznej (orkiestrowej), o widowni nie mniejszej niż 600 miejsc; w tym kryterium Zamawiający nie dopuszcza inwestycji polegających na modernizacji istniejących sal koncertowych (które nie stanowiły przebudowy); 4) BIM Manager – maksymalnie 5 pkt Zamawiający przyzna: • 5 pkt za wykazanie jednej dodatkowej inwestycji ponad wymaganą w warunku udziału, w ramach której wskazana osoba pełniła funkcję BIM managera/BIM koordynatora (niezależnie od nazwy stanowiska – zakres obowiązków BIM Managera zgodnie z wymaganymi kluczowymi umiejętnościami BIM wskazanymi w opisie warunku udziału, przez okres co najmniej 24 miesięcy po stronie wykonawcy lub inwestora, przy inwestycji polegającej na wykonywaniu robót - budowie, przebudowie (w rozumieniu Prawa budowlanego) budynku użyteczności publicznej (lub zespołu takich budynków) klasy PKOB nr:, 1220, 1230, 1241, 1261, 1262, 1263, 1264 lub 1273 o powierzchni całkowitej min. 5.000 m2 (budynku lub zespołu takich budynków łącznie) oraz minimalnej wartości robót budowlanych co najmniej 40.000.000,00 zł netto prowadzonej w technologii BIM, Wykonawca w kryterium może uzyskać maksymalnie 20,00 pkt. Zasady przyznawania punktów w kryterium opisane w Rozdziale XII SWZ

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 20

Merilo:

Vrsta: Kakovost

Ime: Metodologia świadczenia usługi

Opis: Metodologia świadczenia usługi – 40% W tym kryterium ocenie będzie podlegać dokument przygotowany przez Wykonawcę według wskazań określonych poniżej. Ocena będzie dokonywana w oparciu o podkryteria, z których każde zostanie ocenione następująco: Podkryterium 1: Organizacja zastępowalności i zapewnienie ciągłości realizacji usług objętych Umową (max 10 pkt) Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu ciągłości realizacji usług poprzez organizację zastępowalności osób skierowanych do realizacji zamówienia w przypadku ich czasowej nieobecności np. urlopów, zwolnień lekarskich. Sposób oceny: • 0 pkt – brak opisu lub opis ogólnikowy, niepozwalający na ocenę realności zapewnienia zastępowalności i ciągłości realizacji • 5 pkt – opis częściowy, odnoszący się do wybranych mechanizmów zapewnienia ciągłości i zastępowalności, bez ich rozwinięcia lub bez przypisania odpowiedzialności • 10 pkt – opis spójny, obejmujący kluczowe mechanizmy zapewnienia zastępowalności (np. wskazanie zasad wyznaczania zastępców, minimalnych kwalifikacji, zasad przekazywania obowiązków ) UWAGA: Zamawiający przyzna punkty jedynie za niepowtarzalne propozycje działań np. dwa tożsame działania będą liczone jako jedno). Podkryterium 2: Identyfikacja i analiza ryzyk kontraktowych ( max 15 pkt) Ocena dotyczy trafności identyfikacji kluczowych ryzyk związanych z realizacją Kontaktu oraz jakości ich analizy, w tym sposobu reakcji na ryzyko. Sposób oceny: • 0 pkt - brak identyfikacji ryzyk albo opis ogólnikowy lub nieadekwatny do przedmiotu zamówienia, w szczególności: brak odniesienia do Kontraktu, SOPZ lub Harmonogramu, brak określenia sposobu reakcji na ryzyko, brak opisu działań podejmowanych w przypadku wystąpienia ryzyka, wskazanie ryzyk oczywistych lub niemających znaczenia dla realizacji Kontraktu. • 10 pkt – identyfikacja ryzyk adekwatnych do przedmiotu zamówienia, jednak analiza niepełna, w szczególności: brak spójnego powiązania ryzyka z postanowieniami Kontraktu, SOPZ lub Harmonogramem, lub określenie sposobu reakcji na ryzyko w sposób ogólny, lub opis działań ma charakter ogólny i nie wskazuje konkretnych sposobów postępowania. • 15 pkt – identyfikacja ryzyk adekwatnych do przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółową i spójną analizą, obejmującą łącznie: nazwanie ryzyka, odniesienie do postanowień Kontraktu, SOPZ lub Harmonogramu, określenie sposobu reakcji na ryzyko, opis konkretnych działań podejmowanych w przypadku jego wystąpienia, przy czym analiza ma charakter operacyjny i pozwala na jej zastosowanie w trakcie realizacji Kontraktu. UWAGA: Zamawiający przyzna punkty jedynie za niepowtarzające się ryzyka, np. dwa tożsame ryzyka będą liczone jako jedno). Pod pojęciem ryzyka Zamawiający rozumie także opis okoliczności, które mogą powodować konieczność istotnych zmian Kontraktu lub stanowią zagrożenie dla jakości robót, ich terminowego ukończenia oraz finansowych konsekwencji wystąpienia. Podkryterium 3: Opis sposobu zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu monitorowania postępu i jakości robót budowlanych (max. 15 pkt.) Ocena dotyczy opisu sposobu zapewnienia przez Inżyniera Kontraktu monitorowania postępu oraz jakości robót budowlanych objętych Kontraktem, w tym wskazanych działań, narzędzi oraz organizacji nadzoru. Sposób oceny: • 0 pkt - brak opisu lub opis ogólnikowy, niepozwalający na ocenę sposobu monitorowania postępu i jakości robót, w szczególności: brak wskazania konkretnych działań lub narzędzi, brak przypisania odpowiedzialności, brak odniesienia do Harmonogramu, SOPZ lub organizacji realizacji robót, opis ma charakter deklaratywny i nie wskazuje realnych sposobów działania. • 10 pkt - opis obejmujący podstawowe mechanizmy monitorowania postępu i jakości robót, jednak niepełny, w szczególności: wskazanie działań bez ich rozwinięcia, lub brak przypisania odpowiedzialności za poszczególne działania, lub brak uzasadnienia wpływu działań na skuteczność monitorowania. • 15 pkt - opis spójny, szczegółowy i adekwatny do przedmiotu zamówienia, obejmujący: wskazanie konkretnych działań i narzędzi monitorowania postępu i jakości robót, przypisanie odpowiedzialności za ich realizację, odniesienie do Harmonogramu, SOPZ lub organizacji realizacji robót, uzasadnienie wpływu wskazanych działań na skuteczne monitorowanie postępu i jakości robót, przy czym opis musi mieć charakter operacyjny i możliwy do zastosowania w trakcie realizacji Kontraktu UWAGA: Zamawiający przyzna punkty jedynie za niepowtarzalne propozycje działań np. dwa tożsame działania będą liczone jako jedno). W ww. kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40,00 pkt. 3. Obliczenie łącznej liczby punktów S uzyskanych przez Wykonawcę (spośród ofert podlegających ocenie) zostanie wyliczone na podstawie sumy uzyskanych punktów w kryteriach opisanych powyżej zgodnie z wzorem: S = C + D +M Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów (100%) przy czym 1 pkt= 1% w kryteriach oceny ofert.

Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)

Številka v merilu za oddajo: 40

5.1.11.

Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila

Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: poljščina

Naslov dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: https://ezamowienia.gov.pl

5.1.12.

Pogoji javnega naročila

Pogoji za predložitev:

Elektronska predložitev: Obvezno

Naslov za predložitev: https://ezamowienia.gov.pl

Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: poljščina

Elektronski katalog: Ni dovoljeno

Variantne ponudbe: Ni dovoljeno

Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno

Opis finančnega poroštva: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). 2. Beneficjentem wadium jest: SINFONIA VARSOVIA, 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, NIP: 525 241 43 53. 3. Wadium musi być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 97 ust. 7 ustawy: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PL 94 1050 1012 1000 0024 1694 2577 w ING Banku Śląskim S.A. (Kod BIC SWIFT: INGPLPW) 5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia musi zostać przekazane w oryginale w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej eZamowienia. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. Za wadium wniesione w terminie uważa się: 1) dla wadium wnoszonego w pieniądzu – datę i godzinę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, 2) dla wadium wnoszonego w formach innych niż pieniądz – data przesłania dokumentu przez Platformę. 7. Gwarancja lub poręczenie złożone w charakterze wadium muszą obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy. 8. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz: 1) musi zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie do pokrycia wszelkich zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z zapisów SWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego; 2) musi wskazywać wyraźnie, że zostało ustanowione w związku z niniejszym postępowaniem; 3) nie może wprowadzać żadnych dodatkowych warunków, od spełnienia których zależy spełnienie świadczeń z tytułu udzielonej gwarancji lub poręczenia. 9. Przedłużenia ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz należy dokonywać w formie przewidzianej dla jego ustanowienia.

Rok za prejem ponudb: 30/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 90 Dnevi

Informacije o javnem odpiranju:

Datum odprtja: 30/06/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas

Lokacija: https://ezamowienia.gov.pl

Pogoji javnega naročila:

Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne

Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZAWARTE SĄ WE WZORZE UMOWY STANOWIĄZYM ZAŁĄCZNKI NR 10 DO SWZ

Elektronsko izdajanje računov: Obvezno

Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne

Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da

5.1.15.

Tehnike

Okvirni sporazum:

Ni okvirnega sporazuma

Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:

Ni dinamičnega nabavnega sistema

5.1.16.

Dodatne informacije, mediacija in revizija

Organizacija za revizijo: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Krajowa Izba Odwoławcza

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Sinfonia Varsovia

Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Sinfonia Varsovia

8.1.

ORG-0001

Uradno ime: Sinfonia Varsovia

Registrska številka: REGON 141246217, NIP 5252414353

Poštni naslov: Sinfonia Varsovia ul. Grochowska 272 Sinfonia Varsovia

Mesto: Warszawa

Poštna številka: 03-849

Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Država: Poljska

E-naslov: svbudowa@warp.com.pl

Tel.: 22 582 70 82

Spletni naslov: www.sinfoniavarsovia.org/

Končna točka za izmenjavo podatkov (URL): https://www.sinfoniavarsovia.org/

Profil kupca: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Vloge te organizacije:

Kupec

Osrednji nabavni organ, ki oddaja javna naročila ali sklepa okvirne sporazume za gradnje, blago ali storitve za druge kupce

Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje

Organizacija, ki obdeluje ponudbe

8.1.

ORG-0002

Uradno ime: Krajowa Izba Odwoławcza

Registrska številka: REGON:010828091

Služba: Departament Odwołań

Poštni naslov: ul. Postępu 17a

Mesto: Warszawa

Poštna številka: 02-676

Podregija države (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)

Država: Poljska

Kontaktna točka: Sekretariat KIO

E-naslov: odwolania@uzp.gov.pl

Tel.: (22)4587801

Vloge te organizacije:

Organizacija za revizijo

Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih

8.1.

ORG-0000

Uradno ime: Publications Office of the European Union

Registrska številka: PUBL

Mesto: Luxembourg

Poštna številka: 2417

Podregija države (NUTS): Luxembourg (LU000)

Država: Luksemburg

E-naslov: ted@publications.europa.eu

Tel.: +352 29291

Spletni naslov: https://op.europa.eu

Vloge te organizacije:

TED eSender

Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja: 351174-2026

Glavni razlog za spremembo: Posodobitev informacij

Opis: Zamawiający informuje, że na skutek zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi dokonał zmiany dokumentów zamówienia. Zmiany zostały zawarte w niżej wymienionych: Rozdział III SWZ Warunki udziału w postępowaniu zmiana w pkt. 2 ppkt. 4 Rozdział III SWZ Warunki udziału w postępowaniu zmiana zmiana w pkt. 3 ppkt. 9 lit. a) i 11 lit. b) Rozdział IX SWZ Termin związania z ofertą w pkt. 1 Rozdział X SWZ Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt. 1 i 4 Rozdział XII SWZ Kryteria oceny ofert w Ad 2 ppkt. 4)

Identifikator/različica obvestila: c84d1f8e-dd62-48c5-9138-307d64105b34 - 01

Vrsta obrazca: Javni razpis

Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev

Podvrsta obvestila: 16

Datum pošiljanja obvestila: 19/06/2026 08:40:39 (UTC+00:00) Zahodnoevropski čas, GMT

Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: poljščina

Številka objave obvestila: 426791-2026

Številka izdaje UL S: 118/2026

Datum objave: 22/06/2026