See the notice on TED website
1. Kupec
1.1.
Kupec
Uradno ime: EPDEF - Etablissement Public Départemental de l'Enfance et de la Famille
Pravna vrsta kupca: Lokalni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava
2. Postopek
2.1.
Postopek
Naslov: Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre pour des missions d'ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC)
Opis: La présente consultation concerne la réalisation de missions d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) pour le compte de maître d'ouvrage, dans le cadre de plusieurs opérations de construction de maisons de l'enfance et de l'adolescence. Les missions incluent l'ordonnancement, la planification, la coordination et le pilotage des chantiers
Identifikator postopka: c3d21ff0-c2a0-4062-88d7-cd3725b4183e
Notranji identifikator: AO N° 2026-04-EPDEF
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne
2.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71521000 Storitve nadzora gradbišč
Dodatna klasifikacija (cpv): 71247000 Nadziranje gradbenega dela, 71356400 Storitve tehničnega načrtovanja, 71520000 Storitve gradbenega nadzora
2.1.3.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 139 000,00 EUR
2.1.4.
Splošne informacije
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 3
Pogoji javnega naročila:
Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 3
2.1.6.
Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5. Sklop
5.1.
Sklop: LOT-0001
Naslov: Mission OPC pour la réalisation d'une maison de l'enfance et de l'adolescence à HOUDAIN
Opis: Mission OPC pour la réalisation d'une maison de l'enfance et de l'adolescence à HOUDAIN (335 RUE DE LA GENDARMERIE, 62150 HOUDAIN)
Notranji identifikator: 1
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71521000 Storitve nadzora gradbišč
Dodatna klasifikacija (cpv): 71521000 Storitve nadzora gradbišč, 71247000 Nadziranje gradbenega dela, 71356400 Storitve tehničnega načrtovanja, 71520000 Storitve gradbenega nadzora
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/10/2026
Trajanje: 16 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 42 000,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Pertinence des heures de présence allouées (temps de présence hebdomadaire des intervenants)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Pertinence des moyens humains alloués (liste des personnels qu'il est prévu d'affecter à l'opération avec leur Cv, qualifications, capacités et références techniques, références pour des missions similaires)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 8
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Organisation de la mission et méthodologie de pilotage
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Qualité des comptes rendus et outils de pilotage utilisés (planning, tableaux de suivi, alertes, indicateurs)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Gestion et suivi des documents d'exécution
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Capacité à faire respecter les délais et gestion des dérives
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 12
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Prix
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 30/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lille
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Tribunal administratif de Lille
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lille
5.1.
Sklop: LOT-0002
Naslov: Mission OPC pour la réalisation d'une maison de l'enfance et de l'adolescence à ARRAS
Opis: Mission OPC pour la réalisation d'une maison de l'enfance et de l'adolescence à ARRAS (5 RUE PAUL PERRIN, 62000 ARRAS)
Notranji identifikator: 2
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71521000 Storitve nadzora gradbišč
Dodatna klasifikacija (cpv): 71521000 Storitve nadzora gradbišč, 71247000 Nadziranje gradbenega dela, 71356400 Storitve tehničnega načrtovanja, 71520000 Storitve gradbenega nadzora
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 16 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 29 000,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Pertinence des heures de présence allouées (temps de présence hebdomadaire des intervenants)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Pertinence des moyens humains alloués (liste des personnels qu'il est prévu d'affecter à l'opération avec leur Cv, qualifications, capacités et références techniques, références pour des missions similaires)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 8
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Organisation de la mission et méthodologie de pilotage
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Qualité des comptes rendus et outils de pilotage utilisés (planning, tableaux de suivi, alertes, indicateurs)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Gestion et suivi des documents d'exécution
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Capacité à faire respecter les délais et gestion des dérives
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 12
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Prix
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 30/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lille
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Tribunal administratif de Lille
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lille
5.1.
Sklop: LOT-0003
Naslov: Mission OPC pour la réalisation d'une maison de l'enfance et de l'adolescence et d'un service d'accueil, d'observation et d'orientation à SAINT ETIENNE AU MONT
Opis: Mission OPC pour la réalisation d'une maison de l'enfance et de l'adolescence et d'un service d'accueil, d'observation et d'orientation à SAINT ETIENNE AU MONT (103 RUE HAFFREINGUE, 62360 SAINT ETIENNE AU MONT)
Notranji identifikator: 3
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71521000 Storitve nadzora gradbišč
Dodatna klasifikacija (cpv): 71521000 Storitve nadzora gradbišč, 71247000 Nadziranje gradbenega dela, 71356400 Storitve tehničnega načrtovanja, 71520000 Storitve gradbenega nadzora
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 34 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 68 000,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Pertinence des heures de présence allouées (temps de présence hebdomadaire des intervenants)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Pertinence des moyens humains alloués (liste des personnels qu'il est prévu d'affecter à l'opération avec leur Cv, qualifications, capacités et références techniques, références pour des missions similaires)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 8
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Organisation de la mission et méthodologie de pilotage
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Qualité des comptes rendus et outils de pilotage utilisés (planning, tableaux de suivi, alertes, indicateurs)
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Gestion et suivi des documents d'exécution
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 10
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Capacité à faire respecter les délais et gestion des dérives
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 12
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Prix
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 30/07/2026 13:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lille
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Tribunal administratif de Lille
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lille
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Uradno ime: Avenue-Web Systèmes
Registrska številka: CB984690-A38D-BA92-F1A3A375671F2BC5
Mesto: Seyssinet-Pariset
Poštna številka: 38170
Podregija države (NUTS): Isère (FRK24)
Država: Francija
Tel.: +33480041260
Vloge te organizacije:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Uradno ime: EPDEF - Etablissement Public Départemental de l'Enfance et de la Famille
Registrska številka: 68036
Poštni naslov: 1 Rond-Point Baudimont
Mesto: Arras
Poštna številka: 62000
Podregija države (NUTS): Pas-de-Calais (FRE12)
Država: Francija
Kontaktna točka: NOËL François
Tel.: 0321715132
Vloge te organizacije:
Kupec
8.1.
ORG-0003
Uradno ime: Tribunal administratif de Lille
Registrska številka: CB9846AD-F57A-248D-8D5989601DA38BE6
Poštni naslov: Bp 2039 59014
Mesto: Lille
Poštna številka: 59014
Podregija države (NUTS): Nord (FRE11)
Država: Francija
Kontaktna točka: 143, rue Jacquemars Giélée
Tel.: 0320631300
Faks: 0320631347
Vloge te organizacije:
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
8.1.
ORG-0004
Uradno ime: Tribunal administratif de Lille
Registrska številka: CB9846BC-923A-7BED-4CD14EA6C0CB82E0
Poštni naslov: 143, rue Jacquemars Giélée
Mesto: Lille
Poštna številka: 59014
Podregija države (NUTS): Nord (FRE11)
Država: Francija
Tel.: 0320631300
Faks: 0320631347
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
8.1.
ORG-0005
Uradno ime: Tribunal administratif de Lille
Registrska številka: CB9846CA-A587-5978-66F19A7118C68277
Poštni naslov: 143, rue Jacquemars Giélée
Mesto: Lille
Poštna številka: 59014
Podregija države (NUTS): Nord (FRE11)
Država: Francija
Tel.: 0320631300
Faks: 0320631347
Vloge te organizacije:
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih
Informacije o obvestilu
Identifikator/različica obvestila: 8d377e5f-b789-4dfa-bd52-5d83c3719881 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 29/06/2026 19:10:03 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina
Številka objave obvestila: 450248-2026
Številka izdaje UL S: 124/2026
Datum objave: 01/07/2026