See the notice on TED website
1. Kupec
1.1.
Kupec
Uradno ime: GrandLyon Habitat
Pravna vrsta kupca: Oseba javnega prava
Dejavnost javnega naročnika: Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje
2. Postopek
2.1.
Postopek
Naslov: Marché public de travaux - Réhabilitation de la Résidence Cité Jardin 69007 LYON
Opis: La présente consultation a pour objet la réhabilitation de la Résidence Cité Jardin sis 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort 69007 LYON. Les travaux sont répartis en 10 lots techniques traités en corps d'état séparés. Les lots suivants font l'objet d'une autre consultation : - Lot n°1 - Désamiantage - Déplombage - Lot n°2 - Démolition - Maçonnerie - Gros oeuvre Le démarrage prévisionnel du chantier est programmé pour : DECEMBRE 2026. Délai global de l'opération : 36 mois, période de préparation incluse (6 mois) à compter de l'ordre de service de démarrage de chantier. Il sera attribué un marché : - à prix global et forfaitaire révisable, pour les lots n°3, 4, 5 et 6, - à prix mixte pour les lots n°7, 8, 9 et 10. En cas de candidature groupée, le mandataire du groupement sera obligatoirement solidaire de chacun des membres du groupement
Identifikator postopka: d026cd45-9001-49d7-9fdd-382cad19f700
Notranji identifikator: 2026-0591/AOO/CITE JARDIN/SF
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne
2.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
2.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
2.1.4.
Splošne informacije
Dodatne informacije: Le dossier de consultation peut être téléchargé sur www.grandlyonhabitat.fr -rubrique «je suis fournisseur-consultations en cours». Modalité de paiement : Virement bancaire / Délai de paiement : 30 jours. Modalité de financement : - Subventions : Ville de Lyon (offre nouvelle + exceptionnelle), Métropole de Lyon (Ecoreno'v), Etat (offre nouvelle) - Prêts Cdc : offre nouvelle et foncier - Fonds propres Grandlyon Habitat Modalités de la visite obligatoire (cf. art 2.5 du Règlement de la Consultation). Elle sera organisée : le vendredi 03 Juillet 2026 à 9h, avec Mme Chiarolini de Grandlyon Habitat - tél. : 04 72 74 67 39 / mail : p.chiarolini@grandlyonhabitat.fr Lieu de rendez-vous : 57 rue Georges Gouy 69007 Lyon. Avance de 5 % prévue sous conditions (cf. art 2.8 du Rc). Les conditions de participation sont présentées dans l'article 4 du Rc. Les critères et sous-critères des lots sont énoncés à l'article 5.1 du Rc. Pour obtenir tous les renseignements techniques ou administratifs qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les concurrents devront faire parvenir au plus tard dix (10) jours francs avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à effectuer par le biais de la plateforme dématérialisée via notre profil d'acheteur depuis www.marches-publics.info
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 8
Pogoji javnega naročila:
Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 8
2.1.6.
Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5. Sklop
5.1.
Sklop: LOT-0001
Naslov: Charpente - Couverture - Zinguerie
Opis: Charpente - Couverture - Zinguerie
Notranji identifikator: 3
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45261000 Postavljanje ostrešij ter krovska dela in z njimi povezana dela, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0002
Naslov: Revêtements de façade
Opis: Revêtements de façade
Notranji identifikator: 4
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45443000 Dela na fasadi, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
Možnosti:
Opis možnosti: Le lot n°4 - Revêtements de façade comporte une (1) tranche ferme et deux (2) tranches optionnelles, décomposées comme suit : - Tranche optionnelle n°1 : Badigeon à la chaux - Tranche optionnelle n°2 : Enduit minéral
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
Dodatne informacije: Durée : - tranche ferme : 36 mois dont 6 semaines de préparation. - tranche optionnelle n°1 : 12 mois. - tranche optionnelle n°2 : 12 mois
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0003
Naslov: Menuiseries extérieures bois - Occultations
Opis: Menuiseries extérieures bois - Occultations
Notranji identifikator: 5
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45421150 Dela pri vgrajevanju nekovinskega stavbnega pohištva, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
Možnosti:
Opis možnosti: Lot n°5 - Menuiseries extérieures bois - Occultations comporte une (1) tranche ferme et deux (2) tranches optionnelles, décomposées comme suit : - Tranche optionnelle n°1 : Menuiseries ouvrant toute hauteur - Tranche optionnelle n°2 : Menuiseries allège fixe
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
Dodatne informacije: Durée : - tranche ferme : 36 mois dont 6 semaines de préparation. - tranche optionnelle n°1 : 12 mois. - tranche optionnelle n°2 : 12 mois
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0004
Naslov: Menuiseries aluminium - Serrurerie
Opis: Menuiseries aluminium - Serrurerie
Notranji identifikator: 6
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45421140 Vgradnja kovinskega stavbnega pohištva, razen vrat in oken, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
Možnosti:
Opis možnosti: Lot n°6 - Menuiseries aluminium - Serrurerie comporte une (1) tranche ferme et une (1) tranche optionnelle, décomposée comme suit : - Tranche optionnelle n°1 : Renforcement garde-corps
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
Dodatne informacije: Durée : - tranche ferme : 36 mois dont 6 semaines de préparation. - tranche optionnelle n°1 : 12 mois
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0005
Naslov: Plâtrerie - Isolation - Peinture - Menuiseries intérieures - Carrelage - Sol minces
Opis: Plâtrerie - Isolation - Peinture - Menuiseries intérieures - Carrelage - Sol minces
Notranji identifikator: 7
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45410000 Fasadarska in štukaterska dela, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0006
Naslov: CVC - Plomberie
Opis: CVC - Plomberie
Notranji identifikator: 8
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45330000 Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0007
Naslov: Courants forts - Courants faibles
Opis: Courants forts - Courants faibles
Notranji identifikator: 9
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45311000 Inštalacija električnih napeljav in pribora (fitingov), 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
5.1.
Sklop: LOT-0008
Naslov: Voiries Réseaux Divers - Aménagements extérieurs
Opis: Voiries Réseaux Divers - Aménagements extérieurs
Notranji identifikator: 10
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262690 Sanacija propadajočih stavb
Dodatna klasifikacija (cpv): 45111291 Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč, 45211340 Gradbena dela na večstanovanjskih stavbah, 45454000 Rekonstrukcijska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Poštni naslov: 57 à 65 rue Georges Gouy et 58 rue de l'Effort
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69007
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Datum začetka: 01/12/2026
Trajanje: 36 Meseci
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Dokument v zvezi z oddajo naročila
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Sprotni komunikacijski kanal:
Ime: AW Solutions
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Ponudniki lahko predložijo več kot eno ponudbo: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 4 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 31/07/2026 11:30:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Grandlyon Habitat
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: ne
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Lyon
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: GRANDLYON HABITAT
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Lyon
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Uradno ime: Avenue-Web Systèmes
Registrska številka: F23AFC1E-96D7-36B2-852727A36F30973E
Mesto: Seyssinet-Pariset
Poštna številka: 38170
Podregija države (NUTS): Isère (FRK24)
Država: Francija
Tel.: +33480041260
Vloge te organizacije:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Uradno ime: GrandLyon Habitat
Registrska številka: 4146
Poštni naslov: 2 Place de Francfort Cs 13754
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69444
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Kontaktna točka: Freixinos Jean-Noël
Tel.: 0472746800
Vloge te organizacije:
Kupec
8.1.
ORG-0003
Uradno ime: GRANDLYON HABITAT
Registrska številka: F23AFC46-D521-546C-E6EECFEE2A3AE416
Poštni naslov: Immeuble Terra Mundi 2 Place de Francfort, Cs 13754
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69444
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Kontaktna točka: Monsieur S. FOURNIER - Direction des Marchés
Tel.: 0472746891
Faks: 0472746706
Vloge te organizacije:
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
8.1.
ORG-0004
Uradno ime: Tribunal administratif de Lyon
Registrska številka: F23AFC5A-DFD3-2E68-89BA078F1E884F61
Poštni naslov: 184, rue Duguesclin
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69433
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Tel.: 0487635000
Faks: 0487635250
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
8.1.
ORG-0005
Uradno ime: Tribunal administratif de Lyon
Registrska številka: F23AFC76-09B1-FE34-772D80312046B2BA
Poštni naslov: 184, rue Duguesclin
Mesto: Lyon
Poštna številka: 69433
Podregija države (NUTS): Rhône (FRK26)
Država: Francija
Tel.: 0478141010
Faks: 0478141065
Vloge te organizacije:
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih
10. Sprememba
Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja: d56e166d-bb70-4503-a591-2b31e8dddbbc-01
10.1.
Sprememba
Identifikator oddelka: PROCEDURE
Opis sprememb: Renseignements complémentaires: Au lieu de Modalités de la visite obligatoire (cf. art 2.5 du Règlement de la Consultation). Elle sera organisée : le vendredi 03 Juillet 2026 à 9h, avec Mme Chiarolini de Grandlyon Habitat - tél. : 04 72 74 67 39 / mail : p.chiarolini
10.1.
Sprememba
Identifikator oddelka: PROCEDURE
Opis sprememb: grandlyonhabitat.fr, lire Modalités de la visite obligatoire (cf. art 2.5 du Règlement de la Consultation). Elle sera organisée : le vendredi 03 Juillet 2026 à 9h et le lundi 20 juillet à 9h, avec Mme Chiarolini de Grandlyon Habitat - tél. : 04 72 74 67 39 / mail : p.chiarolini
10.1.
Sprememba
Identifikator oddelka: PROCEDURE
Opis sprememb: grandlyonhabitat.fr
Informacije o obvestilu
Identifikator/različica obvestila: 9debc7ce-a481-4824-a16c-6cd57a0a9d5c - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 30/06/2026 13:10:23 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina
Številka objave obvestila: 452198-2026
Številka izdaje UL S: 124/2026
Datum objave: 01/07/2026