See the notice on TED website
1. Kupec
1.1.
Kupec
Uradno ime: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera
Pravna vrsta kupca: Lokalni organ
Dejavnost javnega naročnika: Javna uprava
2. Postopek
2.1.
Postopek
Naslov: Suministro de materiales y de servicios para la obras de “2ª Fase (S2.1) Adecuación de Parque Periurbano Vistalegre de Utrera (OP28/2023)”, para el Programa de Fomento de Empleo Agrario Garantía de Rentas 2023
Opis: Suministro de áridos, conglomerantes, hormigones, aceros, material de construcción (estructuras y cubiertas), materiales cerámicos, material de saneamiento, materiales de fontanería y aparatos sanitarios, material eléctrico, materiales revestimientos, carpintería de madera, carpintería metálica, material de seguridad y salud en obras y herramientas, herramientas, pinturas, químicos y varios, mobiliario urbano, así como los servicios de control de calidad y gestión de residuos para las obras contempladas los proyectos de OBRAS DE « 2ª FASE DE ADECUACIÓN DE PARQUE PERIURBANO VISTALEGRE DE UTRERA (SEVILLA)», incluido en la relación de obras del Programa de Fomento de Empleo Agrario del año 2023 de la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Sevilla según las especificaciones que se recogen en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, de fecha 26 de mayo de 2026.
Identifikator postopka: 1ddb2f57-056b-4bf6-8adb-70cd70dbb60e
Notranji identifikator: SU27/2026
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: da
Obrazložitev za pospešen postopek: Véase apartado 1.7 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
2.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo
2.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
2.1.3.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 291 432,00 EUR
2.1.4.
Splošne informacije
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 17
Pogoji javnega naročila:
Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 17
2.1.6.
Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo
Kršitev obveznosti, določenih na podlagi izključno nacionalnih razlogov za izključitev: Motivos exclusión nacionales
5. Sklop
5.1.
Sklop: LOT-0001
Naslov: Lote 1.- Áridos
Opis: Véase Anexo I al PPT
Notranji identifikator: 1
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 14000000 Rudarstvo, navadne kovine in z njimi povezani proizvodi
Dodatna klasifikacija (cpv): 14200000 Pesek in glina, 14210000 Gramoz, pesek, drobljen kamen in agregati, 14211000 Pesek, 14211100 Naravni pesek
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 43 710,74 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0002
Naslov: Lote 10.- Materiales de revestimientos
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 10
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44110000 Material za gradnjo, 44111200 Cement, 44111400 Barve in stenske obloge, 44112200 Talne obloge, 44112300 Pregrade, 44212381 Obloge
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 17 919,01 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0003
Naslov: Lote 11.- Carpintería de madera
Opis: Véase Anexo VI del PPT
Notranji identifikator: 11
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44191000 Razni gradbeni materiali in les
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 540,26 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0004
Naslov: Lote 12.- Carpintería metálica
Opis: Véase Anexo V del PPT
Notranji identifikator: 12
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44221000 Okna, vrata in z njimi povezani predmeti
Dodatna klasifikacija (cpv): 45421100 Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov, 45421160 Kovinska galanterija
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 5 076,03 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0005
Naslov: Lote 13.- Material de seguridad y salud en las obras
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 13
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 18000000 Oblačila, obutev, prtljaga in pribor
Dodatna klasifikacija (cpv): 18100000 Poklicna oblačila, posebna delovna oblačila in pribor, 18114000 Hlače z oprsnikom in naramnicami, 18141000 Delovne rokavice, 18200000 Vrhnja oblačila, 18221000 Nepremočljiva oblačila, 18221300 Dežni plašči, 18400000 Posebna oblačila in pribor, 18444110 Čelade, 18444111 Motoristične čelade, 18444200 Zaščitne čelade
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 16 401,65 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0006
Naslov: Lote 14.- Pinturas, químicos y varios
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 14
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 24000000 Kemični proizvodi
Dodatna klasifikacija (cpv): 24900000 Fini in različni kemični proizvodi, 44800000 Barve, laki in tesnilne mase, 44830000 Tesnilne mase, polnila, kiti in topila
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 1 804,13 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0007
Naslov: Lote 15.- Mobiliario urbano
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 15
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 34928400 Urbana oprema
Dodatna klasifikacija (cpv): 34928000 Prometna oprema, 45233293 Postavljanje cestne opreme
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 51 732,23 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0008
Naslov: Lote 16.- Control de calidad
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 16
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 71000000 Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
Dodatna klasifikacija (cpv): 71600000 Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 1 677,69 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih storitvah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0009
Naslov: Lote 17.- Gestión de residuos
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 17
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Storitve
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 90000000 Storitve v zvezi z odplakami, odpadki, čiščenjem in okoljem
Dodatna klasifikacija (cpv): 90500000 Storitve v zvezi z odpadki
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 621,49 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih storitvah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0010
Naslov: Lote 2.- Conglomerantes
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 2
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44111200 Cement, 44111800 Malta (gradbena)
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 16 837,19 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0011
Naslov: Lote 3.- Hormigones
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 3
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44114000 Beton, 44114100 Sveža betonska mešanica, 44114200 Izdelki iz betona, 44114250 Betonske plošče
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 38 686,78 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0012
Naslov: Lote 4.- Aceros
Opis: Véase Anexo IV del Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 4
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44110000 Material za gradnjo, 45262311 Gradbena dela z betonskimi cevmi
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 31 018,18 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0013
Naslov: Lote 5.- Materiales de construcción (estructuras y cubiertas)
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 5
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44110000 Material za gradnjo, 45261000 Postavljanje ostrešij ter krovska dela in z njimi povezana dela, 45262311 Gradbena dela z betonskimi cevmi
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 2 819,01 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0014
Naslov: Lote 6.- Materiales cerámicos
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 6
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44110000 Material za gradnjo, 44111000 Gradbeni materiali, 44111100 Opeka, 44111300 Keramični materiali
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 3 581,82 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0015
Naslov: Lote 7.- Material de saneamiento
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 7
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44110000 Material za gradnjo, 45232410 Kanalizacijski objekti
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 7 895,87 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0016
Naslov: Lote 8.- Materiales de fontanería y aparatos sanitarios
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 8
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 44000000 Gradbene strukture in materiali; pomožni gradbeni izdelki (razen električnih aparatov)
Dodatna klasifikacija (cpv): 44100000 Material in pribor za gradnjo, 44110000 Material za gradnjo, 44115200 Kleparske potrebščine in potrebščine za ogrevalne inštalacije, 44115210 Kleparske potrebščine
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 34 245,46 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
5.1.
Sklop: LOT-0017
Naslov: Lote 9.- Material eléctrico
Opis: Véase Pliego de Prescripciones Técnicas
Notranji identifikator: 9
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Blago
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 31000000 Električni stroji, aparati, oprema in potrošno blago; razsvetljava
Dodatna klasifikacija (cpv): 31200000 Aparati za distribucijo in krmiljenje elektrike, 31210000 Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov, 31211200 Omarice za varovalke, 31211300 Varovalke, 31220000 Elementi tokokrogov, 31224500 Priključne sponke, 31230000 Deli aparatov za distribucijo in krmiljenje elektrike, 31300000 Izolirana žica in kabli, 31310000 Električno omrežje, 31311000 Priključki na električno omrežje, 31320000 Kabli za distribucijo elektrike, 31321000 Elektroenergetski vodi, 31340000 Pribor za kable, izoliran, 31342000 Kabelski razdelilniki, izolirani, 31500000 Oprema za razsvetljavo in električne svetilke, 31520000 Svetilke in pribor zanje
5.1.2.
Kraj izvajanja
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 4 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 14 864,46 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: ne
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: Cifra anual de negocio
Merilo: Reference o določenih dobavah
Opis merila za izbor: Trabajos realizados
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: Oferta Económica.
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (točke, točno)
Številka v merilu za oddajo: 100
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: španščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 03/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 2 Meseci
Informacije o javnem odpiranju:
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Datum odprtja: 04/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Lokacija: Sala de Contratación (Anexo a Alcaldía)
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Pogoji, povezani z izvajanjem javnega naročila: Véase apartado 16 del Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Elektronsko izdajanje računov: Dovoljeno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za revizijo: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera - Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Informacije o rokih za revizijo: Serán susceptibles de recurso especial en materia de contratación los actos a que se refiere el art. 44 de la LCSP
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Uradno ime: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera
Registrska številka: 30563010098521
Registrska številka: P4109500A
Mesto: Utrera
Poštna številka: 41710
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
Kontaktna točka: Alcaldía del Ayuntamiento de Utrera
Tel.: +034 954860050
Faks: +034 955861915
Druge kontaktne točke:
Uradno ime: Tribunal Administrativo de recursos contractuales de la Junta de Andalucía
Mesto: SEVILLA
Poštna številka: 41001
Podregija države (NUTS): Sevilla (ES618)
Država: Španija
Vloge te organizacije:
Kupec
Organizacija za revizijo
Informacije o obvestilu
Identifikator/različica obvestila: 21c33bfa-6490-4fe6-ac96-3aa8ab54d462 - 01
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 03/07/2026 14:30:21 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: španščina
Številka objave obvestila: 462043-2026
Številka izdaje UL S: 127/2026
Datum objave: 06/07/2026