See the notice on TED website
1. Kupec
1.1.
Kupec
Uradno ime: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Pravna vrsta kupca: Javno podjetje
Dejavnost javnega naročnika: Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje
2. Postopek
2.1.
Postopek
Naslov: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Opis: Travaux de construction de la nouvelle Scène de Musiques Actuelles (SMAC) à Angers (49)
Identifikator postopka: 945eaccb-7c3d-4b23-ad01-23960f235af8
Notranji identifikator: AO 6901 26 43
Vrsta postopka: Odprti postopek
Postopek je pospešen: ne
Glavne značilnosti postopka: Procédure d'appel d'offres ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5) Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de procéder à l'analyse des candidatures après analyse et classement des offres.
2.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45000000 Gradbena dela
2.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
Dodatne informacije: Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leurs seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats devront faire parvenir leur demande avant le 10/07/2026 à 17h via le profil d'acheteur. Les questions peuvent être posées par la plateforme http://www.achatpublic.com, colonne de gauche, rubrique questions/réponses. L'ensemble des réponses sera donné à l'ensemble des candidats par la même plateforme. Il est important de mentionner lors du retrait du dossier une adresse mail régulièrement consultée, l'ensemble des éléments complémentaires sera adressée à cette adresse. Le maitre d'ouvrage ne pourra être tenu responsable du non téléchargement des éléments envoyés sur cette adresse mail. Une réponse sera alors adressée au plus tard le 17/07/2026 à tous les candidats ayant reçu le dossier. Le marché comporte des prestations supplémentaires éventuelles pour le lot 16 uniquement. Une avance peut être versée selon les conditions définies au marché. Le financement est assuré par autofinancement de la ville d'Angers et de subventions. La durée prévisionnelle d'exécution globale de l'ensemble des marchés est de 23 mois dont 1 mois de préparation à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations. Les prix sont révisables. le marché comporte une clause d'insertion sociale sur certains lots.
2.1.3.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 11 030 917,00 EUR
2.1.4.
Splošne informacije
Ta postopek se bo ponovno začel.
Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU
2.1.5.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Največje število sklopov, za katere lahko en ponudnik predloži ponudbe: 13
Pogoji javnega naročila:
Največje število sklopov, za katere se javna naročila lahko oddajo enemu ponudniku: 13
2.1.6.
Razlogi za izključitev
Viri izključitvenih razlogov: Obvestilo
Izključno nacionalni razlogi za izključitev: Le candidat individuel, ou chaque membre du groupement, ne doit pas entrer dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation prévus par le code de la commande publique.
5. Sklop
5.1.
Sklop: LOT-0001
Naslov: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Opis: Lot 1 : Terrassement - Voirie - Réseaux divers (VRD)
Notranji identifikator: 01
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45112000 Izkopna in zemeljska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 107 810,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0026
Naslov: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Opis: Lot 2 : Installation de chantier - Fondations spéciales - Gros oeuvre
Notranji identifikator: 1
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262311 Gradbena dela z betonskimi cevmi
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 3 810 804,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0027
Naslov: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Opis: Lot 6 : Murs rideaux - Châssis vitrés
Notranji identifikator: 6
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45421100 Vgradnja vrat, oken in pripadajočih delov
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 470 810,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0028
Naslov: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Opis: Lot 9 : Menuiseries intérieures - Gradins bois - Mobilier
Notranji identifikator: 9
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45421000 Mizarska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 1 488 851,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0029
Naslov: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Opis: Lot 10 : Cloisons - Doublages - Plafonds suspendus
Notranji identifikator: 10
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45320000 Izolacijska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 1 009 907,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0030
Naslov: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Opis: Lot 11 : Carrelage - Faïence
Notranji identifikator: 11
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45431000 Polaganje ploščic
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 102 523,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0031
Naslov: Lot 12 : Sols souples
Opis: Lot 12 : Sols souples
Notranji identifikator: 12
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45432111 Polaganje upogljivih talnih oblog
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 58 711,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0032
Naslov: Lot 14 : Appareils élévateurs
Opis: Lot 14 : Appareils élévateurs
Notranji identifikator: 14
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45313100 Inštalacija dvigal
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 121 662,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0033
Naslov: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Opis: Lot 15 : CVC - Chauffage - Ventilation - Désenfumage - Plomberie sanitaires
Notranji identifikator: 15
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45331000 Inštalacija ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 1 481 588,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0035
Naslov: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Opis: Lot 16 : Electricité - courants forts - courants faibles
Notranji identifikator: 16
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45310000 Elektroinštalacijska dela
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 866 496,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0036
Naslov: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Opis: Lot 18 : Serrurerie et machinerie scénique
Notranji identifikator: 18
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45262400 Postavljanje jeklenih elementov
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 554 987,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0037
Naslov: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Opis: Lot 19 : Audiovisuel et éclairage scénique
Notranji identifikator: 19
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45311200 Inštalacija električnega pribora (fitingov)
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 597 748,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
5.1.
Sklop: LOT-0038
Naslov: Lot 20 : Nettoyage
Opis: Lot 20 : Nettoyage
Notranji identifikator: 20
5.1.1.
Namen
Vrsta javnega naročila: Gradnje
Glavna klasifikacijska oznaka (cpv): 45452000 Čiščenje zunanjosti stavb
5.1.2.
Kraj izvajanja
Mesto: Angers
Poštna številka: 49000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
5.1.3.
Predvideno trajanje
Trajanje: 23 Meseci
5.1.5.
Vrednost
Ocenjena vrednost brez DDV: 46 668,00 EUR
5.1.6.
Splošne informacije
Pridržana udeležba:
Udeležba ni pridržana.
Projekt javnega naročanja se ne financira s sredstvi EU
Javno naročilo je zajeto v Sporazumu o javnih naročilih: da
5.1.9.
Merila za izbor
Viri izbirnih kriterijev: Obvestilo
Merilo: Splošni letni promet
Opis merila za izbor: o L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle o L'attestation d'assurance responsabilité décennale o Le chiffre d'affaire de l'entreprise ou de chacun des membres du groupement réalisé au cours des 3 dernières années, pour des prestations similaires à l'objet du marché.
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: Extrait kbis
Merilo: Certifikati inštitutov za nadzor kakovosti
Opis merila za izbor: o Moyens humains et techniques o Moyens humains, matériels et techniques dont dispose l’entreprise, o Détail d’au moins 5 références de moins de 5 ans significatives au regard de l’objet de la consultation comprenant : coordonnées du maître d’ouvrage, lieu, montant des travaux réalisés et délais des opérations mentionnées, surface utile des locaux, nature de l’intervention et mission exacte effectuée par le candidat, o Certificats de qualification professionnelle dont l’entreprise est titulaire et qui correspondent aux travaux à réaliser.
5.1.10.
Merila za oddajo javnega naročila
Merilo:
Vrsta: Cena
Opis: 55 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 55
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur technique 40 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 40
Merilo:
Vrsta: Kakovost
Opis: Valeur environnementale et sociétale 05 points
Kategorija merila za oddajo javnega naročila teža: Ponder (odstotek, točen)
Številka v merilu za oddajo: 5
5.1.11.
Dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila
Jeziki, v katerih so uradno na voljo dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila: francoščina
Rok za zahtevanje dodatnih informacij: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
5.1.12.
Pogoji javnega naročila
Pogoji za predložitev:
Elektronska predložitev: Obvezno
Jeziki, v katerih se lahko oddajo ponudbe ali prijave za sodelovanje: francoščina
Elektronski katalog: Ni dovoljeno
Variantne ponudbe: Ni dovoljeno
Rok za prejem ponudb: 30/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Obdobje, v katerem mora ponudba ostati veljavna: 150 Dnevi
Pogoji javnega naročila:
Izvajanje javnega naročila je treba zagotoviti v okviru programov zaščitenega zaposlovanja: Ne
Elektronsko izdajanje računov: Obvezno
Uporabljeno bo elektronsko naročanje: ne
Uporabljeno bo elektronsko plačevanje: da
5.1.15.
Tehnike
Okvirni sporazum:
Ni okvirnega sporazuma
Informacije o dinamičnem nabavnem sistemu:
Ni dinamičnega nabavnega sistema
5.1.16.
Dodatne informacije, mediacija in revizija
Organizacija za mediacijo: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija za revizijo: Tribunal administratif de Nantes
Informacije o rokih za revizijo: Précisions concernant les délais d'introduction de recours : Référé précontractuel ou référé contractuel dans les délais prévus aux articles L.5511 à L.55123 du Code de justice administrative (CJA).
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih: Tribunal administratif de Nantes
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Organizacija, ki obdeluje ponudbe: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
8. Organizacije
8.1.
ORG-0001
Uradno ime: Alter Public Agissant au nom et pour le compte de la Ville d’Angers
Registrska številka: 52884815300029
Poštni naslov: 48 C Bd Foch - BP 80110
Mesto: Angers cedex 02
Poštna številka: 49101
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
Tel.: 0241182121
Vloge te organizacije:
Kupec
Organizacija, ki daje na voljo dodatne informacije o postopku za oddajo javnega naročila
Organizacija, ki omogoča nespletni dostop do dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila
Organizacija, ki prejema prijave za sodelovanje
Organizacija, ki obdeluje ponudbe
8.1.
ORG-0002
Uradno ime: Tribunal administratif de Nantes
Registrska številka: 17440005100010
Poštni naslov: 6 Allée de l'ile Gloriette, F
Mesto: Nantes
Poštna številka: 44000
Podregija države (NUTS): Maine-et-Loire (FRG02)
Država: Francija
Tel.: +33 240994600
Vloge te organizacije:
Organizacija za revizijo
Organizacija, ki daje dodatne informacije o revizijskih postopkih
Organizacija za mediacijo
10. Sprememba
Različica prejšnjega obvestila, ki se spreminja: 4bce4df7-5370-4ad9-b602-a1f06bb0690e-01
Glavni razlog za spremembo: Popravek kupca
Opis: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
10.1.
Sprememba
Identifikator oddelka: LOT-0001
Opis sprememb: POUR TOUS LES LOTS : la date limite de réception des offres initialement prévue au 24/07/2026, est prolongée jusqu'au 30/07/2026 à 12h00.
Informacije o obvestilu
Identifikator/različica obvestila: cd88b13b-ec15-4746-b3fc-ca2073f6701d - 02
Vrsta obrazca: Javni razpis
Vrsta obvestila: Obvestilo o koncesiji ali naročilu – standardna ureditev
Podvrsta obvestila: 16
Datum pošiljanja obvestila: 15/07/2026 10:51:31 (UTC+02:00) Vzhodnoevropski čas, srednjeevropski poletni čas
Jeziki, v katerih je uradno dostopno to obvestilo: francoščina
Številka objave obvestila: 491008-2026
Številka izdaje UL S: 135/2026
Datum objave: 16/07/2026