1. Upphandlare
1.1.
Upphandlare
Officiellt namn: Lille Métropole Habitat
Köparens rättsliga status: Offentligt styrt organ
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
2. Förfarande
2.1.
Förfarande
Titel: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Beskrivning: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Förfarandets identifierare: c3dac7d8-0883-4250-a2cb-f64e5bf1c8ed
Intern identifierare: 25S0074
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej
2.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45330000 Rörmokeriarbeten
Ytterligare klassificering (cpv): 44162000 Rörsystem, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
2.1.2.
Leveransplats
Postadress: 425 Boulevard Gambetta
Ort: Tourcoing
Postnummer: 59200
Del av land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrike
2.1.4.
Allmänna upplysningar
Rättslig grund:
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument
5. Del (anbudsområde)
5.1.
Del (anbudsområde): LOT-0000
Titel: Accord-cadre de travaux à marchés subséquents pour la rénovation des installations CVC
Beskrivning: Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Accord-cadre à marchés subséquents multi-attributaires sans minimum et avec maximum de 20 000 000 euro(s) HT Structure Lot unique (3 attributaires maximum) Lieu d'exécution Métropole Lilloise Durée 24 mois renouvelable 1 fois 24 mois soit 48 mois maximum Variation des prix Révisables Nature des prix Prix unitaires Pénalités de retard Se référer au CCAP
Intern identifierare: T-PF-1834133
5.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45330000 Rörmokeriarbeten
Ytterligare klassificering (cpv): 44162000 Rörsystem, 45331000 Installation av värme, ventilation och luftkonditionering
5.1.2.
Leveransplats
Postadress: 425 Boulevard Gambetta
Ort: Tourcoing
Postnummer: 59200
Del av land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrike
5.1.3.
Uppskattad löptid
Startdatum: 10/08/2026
Varaktighet: 48 Månader
5.1.4.
Förlängning
Högst antal förlängningar: 1
Ytterligare information om förlängningar: Nombre de reconductions : 1 Durée de chaque reconduction : 24 mois Durée maximale du contrat : 48 mois
5.1.6.
Allmänna upplysningar
Det här är en återkommande upphandling
Beskrivning: Début d'exécution : à compter de la notification. Période initiale : 24 mois. Reconduction tacite : 1 fois pour une période de 24 mois. Durée maximale de l'accord-cadre : 48 mois
Reserverad upphandling:
Deltagande är inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA: nej
5.1.9.
Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
5.1.11.
Upphandlingsdokument
Ad hoc-kommunikationskanal:
Namn: AW Solutions
5.1.12.
Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning:
Elektronisk inlämning: Krävs
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: franska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbud: 10/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 4 Månader
Information om offentlig anbudsöppning:
Öppningsdatum: 10/07/2026 12:10:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Plats: Lille Metropole Habitat
Kontraktsvillkor:
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: nej
5.1.15.
Metoder
Ramavtal:
Ramavtal med förnyad konkurrensutsättning
Högst antal deltagare: 1
Information om det dynamiska inköpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem
5.1.16.
Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Tribunal administratif de Lille
Information om tidsfrist för prövning: Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officiellt namn: Avenue-Web Systèmes
Registreringsnummer: F2B5058D-D94E-0BC6-73C7BC61077AFEE5
Ort: Seyssinet-Pariset
Postnummer: 38170
Del av land (NUTS): Isère (FRK24)
Land: Frankrike
Tfn: +33480041260
Den här organisationens roller:
TED eSender
8.1.
ORG-0002
Officiellt namn: Lille Métropole Habitat
Registreringsnummer: 54964
Postadress: 425 Boulevard Gambetta
Ort: Tourcoing
Postnummer: 59200
Del av land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrike
Kontaktpunkt: BITTER Maxime
Tfn: 0970249249
Den här organisationens roller:
Upphandlare
8.1.
ORG-0003
Officiellt namn: Tribunal administratif de Lille
Registreringsnummer: F2B505CB-9A9E-E088-84E16FB131822E38
Postadress: 143, rue Jacquemars Giélée
Ort: Lille
Postnummer: 59014
Del av land (NUTS): Nord (FRE11)
Land: Frankrike
Tfn: 0320631300
Fax: 0320631347
Den här organisationens roller:
Prövningsorganisation
Identifierare/version för meddelandet: 5417a678-a6d8-41d9-b27e-c3c67b922784 - 01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 10/06/2026 16:10:35 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska
Meddelandets publiceringsnummer: 402833-2026
EUT S-nummer: 112/2026
Publiceringsdatum: 12/06/2026