See the notice on TED website
1. Upphandlare
1.1.
Upphandlare
Officiellt namn: Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement Secrétariat général
Köparens rättsliga status: Statlig myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning
2. Förfarande
2.1.
Förfarande
Titel: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Beskrivning: La présente opération porte Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia (IGH) par les services des Ministères sur le site de la Défense.
Förfarandets identifierare: bdad374e-e201-4a76-bdb2-2c06ff9da996
Intern identifierare: SG-SAD3-037-25
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej
2.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
2.1.2.
Leveransplats
Land: Frankrike
Var som helst i det aktuella landet
2.1.4.
Allmänna upplysningar
Kompletterande information: Le marché est financé sur le budget de l'Etat. Il comprend une tranche ferme et une tranche optionnelle.
Rättslig grund:
Direktiv 2014/24/EU
Règlementation relative au Code de la commande publique. -
Sans objet
Tillämplig gränsöverskridande lagstiftning: Sans objet
2.1.6.
Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument
5. Del (anbudsområde)
5.1.
Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Beskrivning: Travaux de rénovation du réseau électrique de la tour séquoia
Intern identifierare: 1
5.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45310000 Installation av elektriska ledningar och armatur
5.1.2.
Leveransplats
Land: Frankrike
Var som helst i det aktuella landet
5.1.3.
Uppskattad löptid
Varaktighet: 36 Månader
5.1.6.
Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling:
Deltagande är inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA: ja
Kompletterande information: La première période de préparation relative à la tranche ferme est de 2 mois. Le délai de la période de préparation pour la tranche optionnelle est de 2 mois.Le délai d'exécution des travaux de chacune des tranches part de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux de la tranche considérée. Il est fixé comme suit : 12 mois pour la tranche ferme, 18 mois pour la tranche optionnelle.
5.1.9.
Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
5.1.11.
Upphandlingsdokument
5.1.12.
Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning:
Elektronisk inlämning: Krävs
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: franska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Alternativa anbud: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbud: 24/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 180 Dagar
Kontraktsvillkor:
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: ja
5.1.15.
Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem
5.1.16.
Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Tribunal administratif de Cergy
Information om tidsfrist för prövning: Néant
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officiellt namn: Ministères de la Transition écologique, de l’Aménagement du territoire, des Transports, de la Ville et du Logement Secrétariat général
Registreringsnummer: 13001954000025
Ort: Puteaux
Postnummer: 92800
Del av land (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Land: Frankrike
Kontaktpunkt: Bureau des procédures de la commande publique
Tfn: 0140818175
Den här organisationens roller:
Upphandlare
8.1.
ORG-0002
Officiellt namn: Tribunal administratif de Cergy
Registreringsnummer: 17950702500015
Ort: Cergy
Postnummer: 95000
Del av land (NUTS): Val-d’Oise (FR108)
Land: Frankrike
Tfn: 01 30 17 34 00
Den här organisationens roller:
Prövningsorganisation
10. Ändring
Version av det föregående meddelandet som ska ändras: ad6f3ab6-6215-4630-b3a0-55c179d144c4-01
Huvudskälet till ändringen: Information uppdaterad
Beskrivning: Le délai de consultation est prolongé
10.1.
Ändring
Identifierare för avsnitt: LOT-0001
Beskrivning av ändringar: Le délai de consultation est prolongé : la date limite de réception des offres est décalée du 24/06/2026 à 12:00 au lundi 06/07/2026 à 12:00.
Information om meddelandet
Identifierare/version för meddelandet: f8281487-f832-40dd-826c-8ee52ac8ab72 - 02
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 16/06/2026 14:25:05 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska
Meddelandets publiceringsnummer: 415262-2026
EUT S-nummer: 115/2026
Publiceringsdatum: 17/06/2026