416216-2026 - Konkurrensutsättning
Belgien – Mobila byggnader och modulbyggnader – HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués
OJ S 115/2026 17/06/2026
Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem - Meddelande om ändring
Varor
1. Upphandlare
1.1.
Upphandlare
Officiellt namn: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
E-postadress: marches.publics@helha.be
Köparens rättsliga status: Statlig myndighet
Den upphandlande myndighetens verksamhet: Allmän offentlig förvaltning
2. Förfarande
2.1.
Förfarande
Titel: HELHa – Site de Montignies sur Sambre – Location de modulaires Préfabriqués
Beskrivning: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.
Förfarandets identifierare: 79067a1b-f943-4ceb-bec0-cd75d40d6703
Intern identifierare: 2026 003 INFRA
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej
2.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Varor
Huvudklassificering (cpv): 44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
Ytterligare klassificering (cpv): 44613000 Stora containrar
2.1.2.
Leveransplats
Postadress: Rue Trieu Kaisin, 136  
Ort: CHARLEROI
Postnummer: 6061
Del av land (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
2.1.4.
Allmänna upplysningar
Rättslig grund: 
Direktiv 2014/24/EU
2.1.6.
Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument
5. Del (anbudsområde)
5.1.
Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: 2026 003 INFRA - 1
Beskrivning: La présente procédure de marché public de fournitures a pour objet la mise à disposition, sous forme de location (en ce compris livraison/enlèvement, pose/dépose, montage/démontage) de 2 ensembles modulaires et leurs équipements associés (raccordements divers, éclairage, alimentations, etc.), sur le site Montignies-sur-Sambre, au profit de HELHa. S'agissant de la location effective de ces 2 ensembles (constituant l'offre de base), la durée minimale de la mise à disposition des modules est de 24 mois (à compter du lendemain du prononcé de la réception provisoire des espaces modulaires/conteneurs, une fois ceux-ci totalement installés et pleinement opérationnels). Cette durée sera susceptible d’être augmentée de quelques mois, en fonction de la durée réelle des travaux de transformation du site de Montignies sur Sambre (et des retards éventuels du chantier). L’adresse du site concerné est la suivante : implantation HELHa de Montignies-sur- Sambre sise rue Trieu Kaisin, 136 à B – 6061 Charleroi.
Intern identifierare: 1
5.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Varor
Huvudklassificering (cpv): 44211100 Mobila byggnader och modulbyggnader
Ytterligare klassificering (cpv): 44613000 Stora containrar
Optioner: 
Beskrivning av alternativen: Le présent marché comporte 6 options exigées (3 pour chacun des 2 ensembles) :  la première, relative à l’ajout d’une climatisation/pompe à chaleur, pour l’ensemble considéré (POSTES 9 à 11 – ensemble 1 et POSTES 12 à 14 – ensemble 2) ;  la deuxième, relative à l’ajout d’une rampe d’accès PMR, pour l’ensemble considéré (POSTES 15 à 17 – ensemble 1 et POSTES 18 à 20 – ensemble 2) ;  la troisième, relative à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, pour l’ensemble considéré (POSTES 21 à 26 – ensemble 1 et POSTES 27 à 32 – ensemble 2). L’adjudicateur se réserve la faculté de lever ou non ces options exigées (et d’activer, dès lors, tout ou partie des postes précités), en fonction de son besoin ou de ses possibilités budgétaires. S’agissant des options relatives à la climatisation et à la rampe d’accès PMR, ces levées interviendront au plus tard lors de la conclusion du marché (notification de l’adjudicataire) ; s’agissant des options relatives à l’ajout d’étages/modules supplémentaires, elles pourront être levées de manière différée, dans les 24 mois, au plus tard, à compter de la conclusion du marché.
5.1.2.
Leveransplats
Postadress: Rue Trieu Kaisin, 136  
Ort: CHARLEROI
Postnummer: 6061
Del av land (NUTS): Arr. Charleroi (BE32B)
Land: Belgien
5.1.3.
Uppskattad löptid
Varaktighet: 24 Månader
5.1.6.
Allmänna upplysningar
Reserverad upphandling: 
Deltagande är inte reserverat.
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA: ja
Upphandlingen är också lämplig för små och medelstora företag: ja
5.1.9.
Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
5.1.10.
Tilldelningskriterier
Kriterium: 
Typ: Pris
Beskrivning: HELHa attribue le marché au soumissionnaire ayant remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse, définie sur base du seul critère « prix » (soumissionnaire le moins-disant)
Kategori av tilldelningskriteriet fast värde: Fast värde (totalt)
Sifferangivelse för tilldelningskriterium: 1
5.1.11.
Upphandlingsdokument
Adress till upphandlingsdokumenten: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/documents
Ad hoc-kommunikationskanal: 
URL: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/forum
5.1.12.
Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning: 
Elektronisk inlämning: Krävs
Adress för inlämning: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-workspaces/publication-workspace-detail/56e8262b-433c-40b6-a046-9e9837ce2071/general
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: franska
Elektronisk katalog: Ej tillåten
Avancerad eller kvalificerad elektronisk underskrift eller stämpel (enligt definitionen i förordning (EU) nr 910/2014) krävs
Alternativa anbud: Ej tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbud: 26/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Varaktighet under vilken anbudet måste förbli giltigt: 120 Dagar
Kontraktsvillkor: 
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Nej
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: nej
Elektronisk betalning kommer att användas: nej
5.1.15.
Metoder
Ramavtal: 
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet: 
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem
5.1.16.
Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons
Information om tidsfrist för prövning: Selon les dispositifs légaux applicables.
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Organisation som mottar anbudsansökningar: SPF Stratégie et Appui
Organisation som behandlar anbud: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officiellt namn: Haute Ecole Louvain en Hainaut asbl
Registreringsnummer: 0818523810_55
Postadress: Chaussée de Binche, 159
Ort: Mons
Postnummer: 7000
Del av land (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Land: Belgien
E-postadress: marches.publics@helha.be
Tfn: +32 65404178
Fax: +32 65404178
Webbadress: https://www.helha.be/
Köparprofil: https://www.publicprocurement.be/bda?organisationIds=55&includeOrganisationChildren=true
Den här organisationens roller: 
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten
Organisation som behandlar anbud
8.1.
ORG-0002
Officiellt namn: SPF Stratégie et Appui
Registreringsnummer: BE001
Postadress: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ort: Bruxelles
Postnummer: 1000
Del av land (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Land: Belgien
E-postadress: revise@publicprocurement.be
Tfn: +32 2 740 80 00
Webbadress: https://bosa.belgium.be
Den här organisationens roller: 
TED eSender
Organisation som mottar anbudsansökningar
8.1.
ORG-0003
Officiellt namn: Tribunal d'Entreprise du Hainaut, Division Mons
Registreringsnummer: /
Postadress: Rue des Droits de l'Homme, 1
Ort: MONS
Postnummer: 7000
Del av land (NUTS): Arr. Mons (BE323)
Land: Belgien
E-postadress: te.mons.info@just.fgov.be
Tfn: +32 26820319
Den här organisationens roller: 
Prövningsorganisation
10. Ändring
Version av det föregående meddelandet som ska ändras: 55a4c6c8-45d0-4da5-9363-c92218f0a6d6-01
Huvudskälet till ändringen: Information uppdaterad
Beskrivning: L'objet de cette mise à jour consiste dans le chargement d'une version légèrement adaptée du CORRIGENDUM ADDENDUM 1, en date du 2026.06.16. L'unique point adapté est le point 1. dudit CORRIGENDUM. Il est à noter que le PLAN en annexe est quant à lui inchangé.
10.1.
Ändring
Identifierare för avsnitt: PROCEDURE
Upphandlingsdokumenten ändrades den: 16/06/2026
Information om meddelandet
Identifierare/version för meddelandet: 38b3382c-e9b9-4791-b692-f3b3137c0047  -  01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 16
Avsändningsdatum för meddelandet: 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Datum för avsändning av meddelandet (eSender): 16/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska
Meddelandets publiceringsnummer: 416216-2026
EUT S-nummer: 115/2026
Publiceringsdatum: 17/06/2026