1. Upphandlare
1.1.
Upphandlare
Officiellt namn: SRD - Energies (86)
Köparens rättsliga status: Enhet med särskilda eller exklusiva rättigheter
Den upphandlande enhetens verksamhet: Elrelaterad verksamhet
2. Förfarande
2.1.
Förfarande
Titel: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Beskrivning: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Förfarandets identifierare: 7aea45b9-0dca-4170-be63-9eba7b65ca57
Typ av förfarande: Öppet
Förfarandet är påskyndat: nej
2.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45234181 Anläggningsarbeten för spårsektionering
2.1.4.
Allmänna upplysningar
Kompletterande information: Les offres sont à déposer obligatoirement, sur le site de : https://www.marches-securises.fr Date limite de réception des offres : 17/10/2025 à 10h00
Rättslig grund:
Direktiv 2014/25/EU
2.1.6.
Uteslutningsgrunder
Källor till uteslutningsgrunder: Upphandlingsdokument
5. Del (anbudsområde)
5.1.
Del (anbudsområde): LOT-0001
Titel: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
Beskrivning: Travaux d'installation d'un poste de répartition préfabriqué PCCN au poste de CROIX LAMBERT
5.1.1.
Föremålet för upphandlingen
Kontraktets art: Byggentreprenader
Huvudklassificering (cpv): 45234181 Anläggningsarbeten för spårsektionering
5.1.2.
Leveransplats
Del av land (NUTS): Vienne (FRI34)
Land: Frankrike
5.1.3.
Uppskattad löptid
Varaktighet: 12 Månader
5.1.4.
Förlängning
Högst antal förlängningar: 1
5.1.6.
Allmänna upplysningar
Upphandlingsprojekt som inte finansieras med EU-medel
Upphandlingen omfattas av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling, GPA: ja
5.1.7.
Strategisk upphandling
Syftet med strategisk upphandling: Det tas inte hänsyn till miljö, sociala aspekter eller innovation i upphandlingen
Metod som ska minska miljöpåverkan: Annat
Socialt mål som främjas: Annat
5.1.9.
Urvalskriterier
Källor till urvalskriterier: Upphandlingsdokument
5.1.10.
Tilldelningskriterier
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Namn: 1 - Valeur technique de l'offre
Beskrivning: Cf. dossier de consultation
Kriterium:
Typ: Pris
Namn: 2 - Prix
Beskrivning: Cf. dossier de consultation
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Namn: 3 - Délai d'exécution
Beskrivning: Cf. dossier de consultation
Kriterium:
Typ: Kvalitet
Namn: 4 - Considérations environnementales et sociales
Beskrivning: Cf. dossier de consultation
5.1.11.
Upphandlingsdokument
5.1.12.
Upphandlingsvillkor
Villkor för inlämning:
Elektronisk inlämning: Krävs
De språk som kan användas i anbuden eller anbudsansökningarna: franska
Elektronisk katalog: Tillåten
Alternativa anbud: Ej tillåten
Anbudsgivare får lämna in fler än ett anbud: Tillåten
Tidsfrist för mottagande av anbud: 17/10/2025 10:00:00 (UTC+02:00) Östeuropeisk tid / centraleuropeisk sommartid
Tidsfrist för anbudets giltighet: 120 Dagar
Kontraktsvillkor:
Kontraktet måste genomföras inom ramen för program för skyddad anställning: Ännu ej känt
Villkor som gäller genomförandet av kontraktet: -
Elektronisk fakturering: Krävs
Elektronisk beställning kommer att användas: ja
Elektronisk betalning kommer att användas: nej
Ekonomiska arrangemang: -
5.1.15.
Metoder
Ramavtal:
Upphandlingen avser inte ett ramavtal
Information om det dynamiska inköpssystemet:
Upphandlingen avser inte ett dynamiskt inköpssystem
Elektronisk auktion: nej
5.1.16.
Kompletterande information, medling och prövning
Prövningsorganisation: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organisation som tillhandahåller information om det allmänna regelverk för skatter som ska tillämpas på den plats där kontraktet ska genomföras: SRD - Energies (86)
Organisation som tillhandahåller information om det allmänna regelverk för miljöskydd som ska tillämpas på den plats där kontraktet ska genomföras: SRD - Energies (86)
Organisation som tillhandahåller information om det allmänna regelverk för anställningsskydd och arbetsvillkor som ska tillämpas på den plats där kontraktet ska genomföras: SRD - Energies (86)
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet: SRD - Energies (86)
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten: SRD - Energies (86)
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Organisation som mottar anbudsansökningar: SRD - Energies (86)
Organisation som behandlar anbud: SRD - Energies (86)
8. Organisationer
8.1.
ORG-0001
Officiellt namn: SRD - Energies (86)
Registreringsnummer: 50203578500018
Avdelning: Service Achats
Postadress: 78 av Jacques Coeur
Ort: Poitiers
Postnummer: 86000
Del av land (NUTS): Vienne (FRI34)
Land: Frankrike
Tfn: +33 549447073
Den här organisationens roller:
Upphandlare
Organisation som ger kompletterande information om upphandlingsförfarandet
Organisation som ger offlineåtkomst till upphandlingsdokumenten
Organisation som mottar anbudsansökningar
Organisation som behandlar anbud
Organisation som tillhandahåller information om det allmänna regelverk för skatter som ska tillämpas på den plats där kontraktet ska genomföras
Organisation som tillhandahåller information om det allmänna regelverk för miljöskydd som ska tillämpas på den plats där kontraktet ska genomföras
Organisation som tillhandahåller information om det allmänna regelverk för anställningsskydd och arbetsvillkor som ska tillämpas på den plats där kontraktet ska genomföras
8.1.
ORG-0003
Officiellt namn: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
Registreringsnummer: 17860004500029
Ort: POITIERS
Postnummer: 86000
Del av land (NUTS): Vienne (FRI34)
Land: Frankrike
Tfn: +33 549607919
Den här organisationens roller:
Prövningsorganisation
Organisation som ger mer information om prövningsförfaranden
Identifierare/version för meddelandet: 782f7502-b006-4008-823a-361a28f0f1a1 - 01
Formulärtyp: Konkurrensutsättning
Meddelandetyp: Meddelande om upphandling eller koncession – standardsystem
Meddelandets undertyp: 17
Avsändningsdatum för meddelandet: 01/09/2025 16:25:30 (UTC+00:00) Västeuropeisk tid
Språk som det här meddelandet finns officiellt tillgängligt på: franska
Meddelandets publiceringsnummer: 574375-2025
EUT S-nummer: 168/2025
Publiceringsdatum: 03/09/2025