Aidez-nous à améliorer le site web TED en participant à notre brève enquête!

Marché de travaux - 10018-2020

10/01/2020    S7    Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

France-Nanterre: Travaux de construction de marchés couverts

2020/S 007-010018

Avis de marché

Travaux

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Citallios
Adresse postale: 65 rue des Trois Fontanot
Ville: Nanterre Cedex
Code NUTS: FR103
Code postal: 92024
Pays: France
Point(s) de contact: Virginie Marignac
Courriel: V.marignac@citallios.fr

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.citallios.fr/

Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_AgpFm9kl32
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://citallios.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2020_AgpFm9kl32
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Autre activité: Société anonyme d'économie mixte

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78)

Numéro de référence: 7006 TRAVAUX
II.1.2)Code CPV principal
45213141
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78), se décomposant en 9 lots.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Néant.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Clos couvert (terrassements, gros-œuvre, structure métallique, étanchéité, couverture habillage de façades)

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112000
45223220
45443000
45260000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Clos couvert (terrassements, gros-œuvre, structure métallique, étanchéité, couverture habillage de façades).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Fermetures (menuiseries extérieures et serrurerie)

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421150
45421100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Fermetures (menuiseries extérieures et serrurerie).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Aménagements intérieurs (cloisons sèches doublage, plafonds, menuiseries intérieures mobilier, sols durs, sols souples, peinture intérieure)

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421152
45421146
45430000
45442100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Aménagements intérieurs (cloisons sèches doublage, plafonds, menuiseries intérieures mobilier, sols durs, sols souples, peinture intérieure).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Équipements techniques (chauffage ventilation et plomberie sanitaire)

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45315000
45331000
45330000
45332400
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Équipements techniques (chauffage ventilation et plomberie sanitaire).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Électricité (courants forts et courants faibles)

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Électricité (courants forts et courants faibles).

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Espaces verts

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112710
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Espaces verts.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

VRD

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233200
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

VRD.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Éclairage public

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45315600
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Éclairage public.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Photovoltaïque

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09331200
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR103
II.2.4)Description des prestations:

Photovoltaïque.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 20
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 18
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 10/02/2020
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10/02/2020
Heure locale: 15:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Un premier avis nº 3465444 a été publié le 28.11.2019. «Un vice de procédure a entaché d'irrégularité la procédure de passation du marché de travaux de construction de la halle de marché de Fontenay-le-Fleury (78) — conformément à l'article R. 2185-1 du code de la commande publique, la consultation a été déclarée sans suite le 6.1.2020». Variantes autorisées:

— type de solution: alternative à la solution de base,

— 2 variantes maximum autorisées par lot,

— exigences minimales que les variantes doivent respecter: respect du calendrier prévisionnel pour la durée maximal globale des travaux, limitation des nuisances sonores aux seuils définis au CCTP, l'ensemble des clauses administratives (CCAP).

Les candidats doivent remettre une proposition entièrement conforme à la solution de base du dossier de consultation. Chaque variante doit faire l'objet d'un acte d'engagement et d'une DPGF distincts. Les candidats doivent détailler la spécification et les répercussions financières de chaque variante présentée. Variantes exigées — PSE: les candidats devront obligatoirement présenter une offre sur les prestations suivantes:

— prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 6 «Espaces verts»: jeux d'enfants,

— prestation supplémentaire éventuelle pour le lot nº 7 «VRD»: remplacement des joints PVC des bétons du parvis par des joints métalliques. La prestation supplémentaire éventuelle doit être chiffrée dans l'acte d'engagement,

— critères de jugement des offres: prix (40 %) sous-critères de la valeur technique (40 %):

—— appréhension des enjeux et problématiques du site (20 %),

—— pertinence de l'organisation du chantier, moyens humains et matériels, organigramme (10 %),

—— pertinence de la méthodologie appliquée aux travaux, démarche qualité — sécurité — environnement, liste du matériel/fiches produits (10 %).

Le mémoire technique devra être limité à 40 pages A4, hors fiches techniques en annexe. Au-delà, une pénalité de 5 points sera appliquée. Délai d'exécution (20 %): cohérence du planning détaillé d'exécution avec le calendrier prévisionnel et les moyens. Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats font parvenir au plus tard 8 jours avant la date limite de remise des offres, une demande écrite à: https://citallios.achatpublic.com — rubrique «Questions/Réponses».

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone: +33 139205400
Fax: +33 130211119

Adresse internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Greffe du tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone: +33 139205400
Fax: +33 130211119

Adresse internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
07/01/2020