Aidez-nous à améliorer le site web TED en participant à notre brève enquête!

Marché de travaux - 18586-2020

Submission deadline has been amended by:  74388-2020
15/01/2020    S10    Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

France-Carbon Blanc: Travaux de construction

2020/S 010-018586

Avis de marché

Travaux

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ville de Carbon Blanc
Adresse postale: avenue Vignau-Anglade, BP 37
Ville: Carbon Blanc
Code NUTS: FRI12
Code postal: 33564
Pays: France
Courriel: accueil-mairie@carbon-blanc.fr
Téléphone: +33 557776868

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.carbon-blanc.fr

Adresse du profil d’acheteur: https://demat-ampa.fr

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://demat-ampa.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://demat-ampa.fr
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Création de 2 écoles maternelles et élémentaire sur le site du Faisan

II.1.2)Code CPV principal
45000000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Création de 2 écoles maternelles et élémentaire sur le site du Faisan. Forme de marché: ordinaire. Attribution d'un marché pour chaque lot.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45223220
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Gros œuvre

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques)qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Charpente métallique.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261210
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Étanchéité.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442300
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Traitement des façades.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Menuiseries extérieur

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques):démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Serrurerie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45410000
45421146
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Plâtrerie, faux plafonds.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421150
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Menuiseries intérieur — agencement.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45432100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Revêtements de sols, faïences

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Peintures, revêtements muraux

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45313100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Ascenseurs.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
09310000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Électricité courants forts & faibles

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232141
45330000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Chauffage, ventilation, plomberie — sanitaires.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39221000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Cuisine.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233120
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Voirie réseau divers.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112710
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI12
II.2.4)Description des prestations:

Espaces verts.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques) / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): méthodologie appliquée au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): moyens humains et matériels affectés au chantier / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): qualité des matériaux employés / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique (jugé par rapport au mémoire technique et aux fiches techniques): démarche environnementale / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

— déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-10 du code de la commande publique,

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat.

III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Prestations supplémentaires éventuelles définies au cahier des charges. Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximal ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.

Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 5,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Modalités de financement des prestations: budget de la Ville. Retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à 1re demande. Garantie à 1re demande couvrant 100,0 % du montant de l'avance.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 17/02/2020
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 17/02/2020
Heure locale: 14:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

La candidature peut être présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr.), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME).

La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Numéro de la consultation: 2019-vdcb-0016.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue Tastet, BP 947
Ville: Bordeaux Cedex
Code postal: 33063
Pays: France
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: CCIRA de Bordeaux
Adresse postale: 103 b rue Belleville, BP 952
Ville: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France
Courriel: na.polec@direccte.gouv.fr
Téléphone: +33 3556692718

Adresse internet: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr

VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
13/01/2020