Marché de travaux - 26530-2021

20/01/2021    S13

Maroc-Fès: Travaux de gros œuvre

2021/S 013-026530

Avis de marché

Travaux

Base juridique:

Le marché sera financé par la Banque européenne d'investissement (BEI) et est soumis au guide de la BEI sur les marchés publics.

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Université Euro-Méditerranéenne de Fès
Adresse postale: rond-point Bensouda, route de Meknès
Ville: Fès
Code NUTS: MA MOROCCO
Pays: Maroc
Point(s) de contact: M. Hicham El Bnaoui
Courriel: achats@ueuromed.org
Téléphone: +21 2684380092
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ueuromed.org
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante:
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Nom officiel: Université Euromed de Fès – bureau d’ordre
Ville: Fès
Pays: Maroc
Point(s) de contact: M. Hicham El Bnaoui
Téléphone: +21 2684380092
Courriel: achats@ueuromed.org
Code NUTS: MA MOROCCO
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ueuromed.org
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Fondation d’utilité publique à but non lucratif
I.5)Activité principale
Éducation

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Construction du campus de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès — phase 2 — lot nº 1: gros-œuvres-charpente métallique — étanchéité – revêtement – faux plafonds et peinture

Numéro de référence: EIB-GtP/1917201
II.1.2)Code CPV principal
45223220 Travaux de gros œuvre
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Lot nº 1: gros-œuvres-charpente métallique — étanchéité – revêtement – faux plafonds et peinture.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: MA MOROCCO
Lieu principal d'exécution:

Éco-campus de l’Université Euromed de Fès à Fès — Maroc.

II.2.4)Description des prestations:

Ce marché concerne le lot nº 1: gros-œuvres-charpente métallique — étanchéité – revêtement – faux plafonds et peinture. Les ouvrages à réaliser dans le cadre du présent marché sont:

— complexe sportif,

— restaurant,

— forum,

— administration,

— pôle conférences,

— bibliothèque.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1) entreprise installée au Maroc ayant le certificat de qualification et de classification dans les secteurs, classes et qualifications suivants:

— secteurs Qualifications exigées classes,

— secteur A: construction A4: travaux exceptionnels en béton armé pour bâtiment S;

2) pour tous les concurrents marocains et étrangers:

— chiffre d’affaires moyen annuel certifié des trois (3) dernières années 130 000 000 de DH dans le domaine des travaux de construction;

— réalisation durant les dix (10) dernières années d’au moins deux (02) marchés de travaux d’importance similaire à ceux du présent appel d’offres d’un montant d’au moins de 250 000 000 de DH par projet. Seuls seront pris en considération les ouvrages et prestations pour lesquels des attestations délivrées par les maîtres d’ouvrages et les hommes de l’art sous la direction desquels ils ont été exécutés sont fournies par le concurrent.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

— cautionnement provisoire,

— chiffre d’affaires moyen annuel,

— capacité financière.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

— l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant, d’un montant de 3 000 000 de Dirhams ou le montant équivalent en devise étrangère;

— chiffre d’affaires moyen annuel certifié des trois (3) dernières années 130 000 000 de DH dans le domaine des travaux de construction;

— attestation bancaire justifiant la capacité financière à mobiliser un fond d’au moins 30 000 000 Dirhams ou d’un montant équivalent en devise étrangère, dans ce cas, pour être évaluées le montant sera converti en dirham.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

— références techniques (projets réalisés),

— encadrement technique,

— méthodologie d’exécution et planification des travaux.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

— références techniques: réalisation durant les dix (10) dernières années d’au moins deux (02) marchés de travaux d’importance similaire à ceux du présent appel d’offres d’un montant d’au moins de 250 000 000 de DH par projet;

— encadrement technique: ce critère sera jugé tenant compte des qualifications, de la compétence et de l’expérience des ingénieurs proposés ainsi que de leurs affectations suivant l’organigramme précité.

L’encadrement technique du chantier doit être constitué au moins de:

— directeur technique de chantier,

— responsable service études et méthodes,

— responsable structure,

— responsable du plan Assurance qualité.

NB: le directeur technique du projet et le responsable structure doivent être impérativement des salariés de l’entreprise soumissionnaire.

Chaque membre dudit encadrement doit avoir obligatoirement une expérience suffisante comme suit:

1) directeur technique de chantier:

Ingénieur en génie civil ayant assuré la direction de chantiers de construction importants. Ce profil doit avoir:

— un diplôme d’ingénieur en génie civil;

— expérience dans la direction de chantiers d’importance similaire: au moins un chantier dont le coût des travaux est supérieur ou égal à 250 000 000 de DH;

— une expérience supérieure ou égale à dix ans dans la direction de projets d’importance similaire;

2) responsable études et méthodes:

Ingénieur en génie civil ayant assuré la supervision d’un service études et méthodes sur des chantiers d’importance similaires. Ce profil doit avoir:

— un diplôme d’ingénieur en génie civil;

— une expérience dans la supervision d’un service études et méthodes de chantiers d’importance similaires: au moins un chantier dont le coût des travaux est supérieur ou égal à 150 000 000 de DH;

— une expérience supérieure ou égale à dix ans dans la supervision d’un service étude et méthodes de projets d’importance similaire;

3) responsable structures:

Ingénieur en génie civil ayant une expérience dans des chantiers d’envergure similaire. Ce profil doit avoir:

— un diplôme d’ingénieur en génie civil;

— une expérience dans la supervision des travaux de structures de chantiers d’importance similaires: au moins un chantier dont le coût des travaux est supérieur ou égal à 150 000 000 de DH;

— une expérience supérieure ou égale à dix ans dans la supervision de travaux de structures de projets d’importance similaire;

4) responsable du plan Assurance qualité:

Ingénieur en génie civil ayant assuré la supervision de la mise en œuvre des PAQ sur des chantiers d’envergure similaire. Ce profil doit avoir:

— un diplôme d’ingénieur en génie civil;

— une expérience dans la mise en œuvre du PAQ sur des chantiers d’importance similaire;

— une expérience supérieure ou égale à cinq ans dans la mise en œuvre du PAQ sur des chantiers d’importance similaire;

— méthodologie d’exécution et planification des travaux:

Ce critère prendra, aussi, en considération: le caractère réaliste des planifications selon l’organisation et les moyens humains proposés et des rendements et fixant:

—— le délai global de la réalisation du présent lot est fixé à trente (30) mois;

—— le délai partiel d’achèvement des travaux du présent lot pour le complexe sportif est fixé à vingt-quatre (24) mois;

— la prise en considération des phases critiques du projet ainsi que les mesures proposées pour les surmonter (interférence avec le montage de la charpente métallique des couvertures du complexe sportif, du forum, du centre de conférence, de l’Agora, des scellements dans les maçonneries, des réservations des courants forts et des fluides, des aides à la pose des menuiseries de façades, etc.).

Une note explicitant le mode de mise en œuvre de la charpente métallique et les dispositions qu’il compte prendre pour assurer la parfaite mise en œuvre des ouvrages; ainsi que les autres points spécifiés dans le règlement de consultation.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 100-238613
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 23/03/2021
Heure locale: 14:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 3 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 23/03/2021
Heure locale: 14:00
Lieu:

Éco-campus de l’Université Euromed de Fès.

Adresse: rond-point Bensouda, route nationale de Meknès, Fès/Maroc.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

La séance d’ouverture des plis se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par l’avis d’appel d’offres. Toutes les offres devront parvenir sous enveloppe fermée portant la mention «Offre relative au marché de construction du campus de l’UEMF de Fès — phase 2 — lot nº 1: gros-œuvres-charpente métallique-charpente bois — étanchéité – revêtement – faux plafonds et peinture»; au plus tard le 23.3.2021.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Informations sur la procédure d’ouverture des plis:

1) la première séance d’ouverture des plis des concurrents est publique. Elle se tient au lieu, au jour et à l'heure prévus par l’avis d’appel d’offres. Toutes les offres devront parvenir sous enveloppe fermée portant la mention «Offre relative au marché de construction du campus de l’Université Euro-Méditerranéenne de Fès — phase 2 — lot nº 1: gros-œuvres-charpente métallique-charpente bois – étanchéité – revêtement – faux plafonds et peinture; au plus tard le 23.3.2021.

L’ouverture des offres se fera sans délai en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister.

2) le président de la commission ouvre la séance et arrête définitivement la liste des plis reçus;

3) le président annonce, à haute voix, les journaux, les références de publication et, le cas échéant, les autres supports dans lesquels l'avis d'appel d'offres a été publié;

4) le président ouvre les plis des concurrents et vérifie l'existence des enveloppes prévues;

5) la commission paraphe les enveloppes portant «offre financière». Ces plis resteront fermés et mis en lieu sûr jusqu'à la séance d’ouverture des offres financières;

6) le président ouvre ensuite l'enveloppe portant la mention «dossiers administratif, technique et additif» et annonce, à haute voix, les pièces contenues dans chaque dossier et dresse un état des pièces fournies par chaque concurrent. Cette formalité accomplie, le public et les concurrents se retirent de la salle;

7) la commission poursuit ses travaux à huis clos et procède à l’examen des pièces du dossier administratif, du dossier technique et du dossier additif pour examiner et juger de la recevabilité des candidatures. Ceci correspond au jour un (1) du processus de sélection qui peut se poursuivre, si besoin est, les jours suivants tel que fixé par le président de la commission;

8) la commission procède à l’ouverture des plis des offres techniques des concurrents admis à l’issue de l’examen du dossier administratif, technique et additif. Ensuite, la commission effectue l’évaluation des offres techniques (se référer à l’article 17-B);

9) la commission arrête la liste des concurrents retenus à l’issue de l’évaluation des offres techniques sur la base des critères exigés et informe les concurrents, par courriel, de cette décision précisant les motifs de rejet. Les concurrents disposent, à partir de la date de l’envoi de la note d’information, d’un délai de 10 (dix) jours ouvrables pour déposer toute demande de recours éventuelle;

10) la commission invite, par courriel, les concurrents retenus à l’issue de l’évaluation technique à la séance publique de l’ouverture des offres financières. Les offres financières des concurrents non admis à l’issue de l’examen technique ne sont pas ouvertes et peuvent être récupérées par les concurrents écartés à leur demande;

11) le président de la commission, lors de la deuxième séance publique, ouvre les plis financiers des concurrents retenus à l’issue de l’évaluation technique et annonce à haute voix les montants des offres financières des concurrents retenus. Le président de la commission invite par la suite les concurrents présents à quitter la salle. La commission reprend la séance à huis clos pour examiner les offres financières des concurrents retenus et établit sa proposition d’attribution du marché conformément à l’article 18-2.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Commission nationale de la commande publique
Adresse postale: Secrétariat général du gouvernement quartier administratif, avenue Mohamed V, Rabat
Ville: Rabat
Pays: Maroc
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
15/01/2021