Marché de travaux - 27348-2020

Submission deadline has been amended by:  94075-2020
21/01/2020    S14

Belgique-Tournai: Travaux de construction

2020/S 014-027348

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Centre hospitalier de Wallonie Picardie
Numéro national d'identification: 0476.894.362_21679
Adresse postale: Avenue Delmée 9, B-7500 Tournai
Ville: Tournai
Code NUTS: BE327 Arr. Tournai
Code postal: 7500
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Monsieur Didier Delval
Courriel: Didier.DELVAL@chwapi.be
Téléphone: +32 69258106

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.chwapi.be

Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363828

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363828
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Archipelago | baev
Adresse postale: Boulevard du Souverain 360 — bte7
Ville: Bruxelles
Code NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Code postal: 1160
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Céline Masson
Courriel: Cmasson@archipelago.be
Téléphone: +32 24867457

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.archipelago.be

Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=363828

Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=BAEV-0112-36-M4-F02
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Hôpital
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché 4 — phase 2: construction du gros-œuvre fermé

Numéro de référence: BAEV-0112-36-M4-F02_0
II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Lors de la fusion des sites hospitaliers de la Ville de Tournai initiée en 2005, les administrateurs de la nouvelle institution ont décidé de se recentrer sur le site de l’Union.

La phase 1, terminée en 2015, présente un pôle mère/enfants, un centre médico-technique lourd, des unités de soins ainsi que quelques services logistiques.

La phase 2, en continuité, permettait de rassembler au total 712 lits et 140 places d’hôpital de jour sur le site de l’Union.

La phase 2 s’organise autour de plusieurs volumes:

— un socle connecté au bâtiment existant s’organisant autour de patios,

— 2 volumes triangulaires abritant les unités d’hébergement.

Le présent marché, appelé marché 4, concerne la construction du gros-œuvre de la phase 2. Il est scindé en 2 tranches distinctes.

— tranche ferme: construction des bâtiments 202, 300, 400 et 500 et des parkings.

Cette tranche comprend:

— les déblais,

— les fondations,

— la mise en œuvre d’un système de géothermie,

— l’égouttage enterré,

— le gros-œuvre fermé,

— les finitions de toiture.

Le présent marché prévoit également l’installation d’un système de paratonnerre sur tous les bâtiments du site (y compris sur les bâtiments existants).

Le présent marché ne comprend pas:

— les parachèvements, mobiliers et menuiseries intérieures,

— les techniques spéciales en ce compris les engins de levage,

— les portes automatiques et sectionnelles,

— les plantations et l’aménagement des abords.

Ces travaux feront l’objet de marché ultérieur,

— tranche conditionnelle: démolition des bâtiments existants 400, 500, et de la passerelle de liaison.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: BE327 Arr. Tournai
Lieu principal d'exécution:

Boulevard Lalaing 39, 7500 Tournai.

II.2.4)Description des prestations:

Lors de la fusion des sites hospitaliers de la Ville de Tournai initiée en 2005, les administrateurs de la nouvelle institution ont décidé de se recentrer sur le site de l’Union.

La phase 1, terminée en 2015, présente un pôle mère/enfants, un centre médico-technique lourd, des unités de soins ainsi que quelques services logistiques.

La phase 2, en continuité, permettait de rassembler au total 712 lits et 140 places d’hôpital de jour sur le site de l’Union.

La phase 2 s’organise autour de plusieurs volumes:

— un socle connecté au bâtiment existant s’organisant autour de patios,

— 2 volumes triangulaires abritant les unités d’hébergement.

Le présent marché, appelé marché 4, concerne la construction du gros-œuvre de la phase 2. Il est scindé en 2 tranches distinctes:

— tranche ferme: construction des bâtiments 202, 300, 400 et 500 et des parkings.

Cette tranche comprend:

— les déblais,

— les fondations,

— la mise en œuvre d’un système de géothermie,

— l’égouttage enterré,

— le gros-œuvre fermé,

— les finitions de toiture.

Le présent marché prévoit également l’installation d’un système de paratonnerre sur tous les bâti-ments du site (y compris sur les bâtiments existants).

Le présent marché ne comprend pas:

— les parachèvements, mobiliers et menuiseries intérieures,

— les techniques spéciales en ce compris les engins de levage,

— les portes automatiques et sectionnelles,

— les plantations et l’aménagement des abords.

Ces travaux feront l’objet de marché ultérieur,

— tranche conditionnelle: démolition des bâtiments existants 400, 500, et de la pas-serelle de liaison.

Justification: la division en tranches est justifiée par le fait que la date de mise de libération des bâtiments 400 et 500 ne peut pas être déterminée à ce jour.

Compte tenu de ce qui précède, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit:

— de ne passer commande que pour la seule tranche ferme,

— de passer commande pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle suivant les modalités et conditions définies dans le présent cahier spécial des charges.

En remettant offre, le soumissionnaire s’engage sur la totalité des tranches, y compris les tranches conditionnelles dès lors qu’elles sont affermies.

Une offre ne portant pas sur la totalité des tranches (ferme + conditionnelle) sera réputée irrégulière.

L’entreprise remettra prix sur base des bordereaux annexés au présent cahier spécial des charges.

Le non-affermissement de la tranche conditionnelle ne donne lieu à aucune indemnité de quelque ordre que ce soit.

Il appartient à l’entreprise d’incorporer ces données dans son planning de chantier et de tenir compte des répercutions financières, que cela pourrait avoir sur l’organisation générale de son en-treprise, tant pour ses travaux que pour son installation de chantier.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander les travaux de la tranche conditionnelle en gardant les mêmes conditions de l’offre jusqu’à 12 mois après la commande de la tranche ferme.

Au-delà de cette date, l’entreprise n’est plus tenue par ses prix pour la tranche conditionnelle.

Les tranches conditionnelles seront commandées au moyen de lettres de notification ou de bons de commandes séparés.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Réduction du délai d'exécution global / Pondération: 8
Critère de qualité - Nom: Réduction des délais d'exécution partiels / Pondération: 6
Critère de qualité - Nom: Mise a disposition de places de parking / Pondération: 2
Critère de qualité - Nom: Méthodologie — organisation interne du groupement soumissionnaire / Pondération: 5
Prix - Pondération: 79
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 1011
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1) une visite des lieux est obligatoire sur rendez-vous à l'adresse suivante:

coraline.justus@chwapi.be /069/33.10.62;

2) date limite pour les questions: 17.2.2020;

3) le délai de validité des offres est exprimé en jours calendriers;

4) le délai d'exécution est exprimé en jours calendriers.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pour être sélectionné le soumissionnaire renseigne son chiffre d’affaires global moyen portant sur les 3 derniers exercices comptables.

Documents justificatifs et vérifications: le soumissionnaire joint à son offre une déclaration sur l’honneur, de laquelle il ressort qu’il répond aux conditions de capacité économique et financière énoncées ci-dessous.

Le pouvoir adjudicateur vérifiera les déclarations sur base des comptes annuels certifiés et publiés dans le chef de l’attributaire pressenti.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Le soumissionnaire doit pouvoir démontrer:

— un chiffre d’affaires moyen global de minimum 100 000.000 EUR.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Agréation: pour être sélectionné, le aoumissionnaire doit:

— soit disposer au minimum d’une agréation valide correspondant à la catégorie de travaux du présent marché,

— soit disposer de la preuve de son inscription sur une liste officielle d’entrepreneurs agréés dans un autre État membre de l’Union européenne ainsi que les documents complémentaires éventuels,

— soit disposer d’un dossier dont il ressort que l’entrepreneur satisfait aux exigences de la classe et de la sous-catégorie d’agréation à prendre en considération.

Certification: pour être sélectionné, le soumissionnaire apporte la preuve qu’il est détenteur des labels énoncés ci-dessous.

Références: pour être sélectionné, le soumissionnaire doit avoir exécuté plusieurs marchés similaires au cours des 5 dernières années à compter de la date de publication de l’avis de marché, à l’entière satisfaction du client. Ces marchés devront avoir été réceptionnés au cours des 5 dernières années précédant la date de publication de l’avis de marché.

Documents justificatifs et vérifications:

le soumissionnaire joint à son offre une liste reprenant les références demandées et contenant au minimum les informations suivantes:

— nom du projet,

— coordonnées du maître de l’ouvrage,

— lieu d’exécution,

— date de début et de fin d’exécution,

— montant total des travaux hors TVA,

— montant des travaux exécuter par le soumissionnaire présentant la référence,

— superficie totale de l’ouvrage,

— date de la réception provisoire.

Les références ne pourront être prises en compte que si elles sont corroborées par des certificats de bonne exécution et/ou des procès-verbaux de réception provisoire dûment signés par le maître de l’ouvrage.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Agréation: classe 8: plus de 5 330 000 EUR, catégorie: D.

Certification: le soumissionnaire démontre qu'il détient les labels suivants:

— ISO 14001 attestant la mise en place d’un système de management environnemental.

— VCA, OHSAS 18001 ou ISO 45001 attestant du management de la santé et de la sécurité au travail.

Le pouvoir adjudicateur acceptera les labels équivalents ou tout autre moyen de preuve appropriés, prouvant que le soumissionnaire répond aux critères des labels demandés ci-dessus.

Références: le soumissionnaire doit pouvoir fournir:

— une référence de minimum 7 500 000 EUR de travaux réalisés sur un site hospitalier en fonctionnement,

— une référence de minimum 35 000 000 EUR de travaux réalisés en marché public. L’attention est attirée sur le fait que la référence présentée devra avoir été au minimum exécuter à hauteur de 50 % par le soumissionnaire qui la propose,

— 2 références de projet avec façade en ossature ou caissons en bois avec isolation totalisant une surface de minimum 2 000 m2 de façade.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Dans le cadre du présent marché, le CHwapi souhaite renforcer la cohésion sociale et le développement durable en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle.

En application de la clause sociale flexible, l’adjudicataire s’engage à mener, dans le cadre de l’exécution du marché:

— soit des actions de formation professionnelle de jeunes qu’ils soient ou non soumis à l’obligation scolaire à temps partiel, de demandeurs d’emploi ou de toute personne n’étant plus soumis à l’obligation scolaire.

Cette exigence pourra être rencontrée en ayant recours à une formation professionnelle à choisir parmi les différents types de formations proposés dans l’annexe 1 des clauses sociales ou une version plus récente publiée sur le portail des marchés publics, pour une durée de 8 704 heures pour la tranche ferme et 256 heures pour la tranche conditionnelle,

— soit des actions d’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées.

Cette exigence pourra être rencontrée en ayant recours à la sous-traitance à une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion (entreprise d’insertion, entreprise de formation par le travail ou entreprise de travail adapté) pour 1 % du montant HTVA de l’offre approuvée pour la tranche ferme et de 5 % pour la tranche conditionnelle,

— soit une combinaison d’actions de formation professionnelle et d’actions d’intégration sociale et professionnelle du public cible détaillé ci-avant.

Cette exigence pourra être rencontrée moyennant application des modalités décrites en annexe du présent cahier spécial des charges.

III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 194-470424
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/02/2020
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 8 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 27/02/2020
Heure locale: 11:00
Lieu:

Etendering.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de 1e instance de Tournai
Adresse postale: Place du Palais de la Justice 5
Ville: Tournai
Code postal: 7500
Pays: Belgique
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/01/2020