Marché de travaux - 39782-2022

25/01/2022    S17

France-Toulouse: Travaux de construction d'immeubles collectifs

2022/S 017-039782

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: TOULOUSE MÉTROPOLE HABITAT
Numéro national d'identification: 40012146300105
Adresse postale: 7 rue de Sébastopol
Ville: TOULOUSE
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31000
Pays: France
Courriel: correspondre@aws-france.com
Téléphone: +33 581313313
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.toulouse-metropole-habitat.fr/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Construction de 63 Logements Collectifs

Numéro de référence: 2021017
II.1.2)Code CPV principal
45211340 Travaux de construction d'immeubles collectifs
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Marché ordinaire, attribution des lots séparée

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 5 193 420.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terrassements-Fondations-Gros oeuvre

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112500 Travaux de terrassement
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la variante exigée définie au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Etancheite

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261420 Travaux d'étanchéification
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Etancheite

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Façades Des Halls Et Locaux D'Activites

Lot nº: 3a
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45443000 Travaux de façade
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour les variantes exigées définies au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries Aluminium-Occultations

Lot nº: 3b
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour les variantes exigées définies au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries Pvc-Occultations

Lot nº: 3c
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la variante exigée définie au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Serrurerie

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44316500 Serrurerie
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour les variantes exigées définies au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ravalements De Facades

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45443000 Travaux de façade
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour les variantes exigées définies au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Platrerie

Lot nº: 6a
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45410000 Travaux de plâtrerie
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la variante exigée définie au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Isolation-Conduits De Desenfumage

Lot nº: 6b
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45320000 Travaux d'isolation
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Isolation et conduits de désenfumage

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries Interieures

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000 Travaux de menuiserie
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Menuiseries Interieures

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sols Durs-Faiences

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45430000 Revêtement de sols et de murs
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Sols Durs-Faiences

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peinture-Sols Souples

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour les variantes exigées définies au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Chauffage-Ventilation-Plomberie-Sanitaire

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour les variantes exigées définies au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Electricite-Courants Forts et Faibles

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311200 Travaux d'installations électriques
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour la variante exigée définie au cahier des charges

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ascenseurs

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Ascenseurs

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Voiries-Assainissement-Reseaux Secs-Amenagements Exterieurs

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232410 Travaux d'assainissement
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Voiries-Assainissement-Reseaux Secs-Amenagements Exterieurs

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Paysage

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112700 Travaux d'aménagement paysager
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Paysage

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Signaletique

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316200 Installation de matériel de signalisation
44423400 Panneaux de signalisation et articles connexes
45432000 Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
45432110 Travaux de pose de sols
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
II.2.4)Description des prestations:

Signaletique

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Organisation du chantier (méthodologie, planning, moyens humains et matériels dédiés au chantier, dispositions prises pour la levée des réserves) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Qualité des matériaux utilisés et équipements mis en oeuvre / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Dispositions environnementales / Pondération: 5
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires dans les conditions définies au cahier des charges

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 048-119609
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Terrassements-Fondations-Gros oeuvre

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
07/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: BOECHE PEINTURE
Adresse postale: 24 AVENUE GEORGES POMPIDOU
Ville: Balma
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31130
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 3 175 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Etancheite

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 5
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 5
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 5
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: LCY
Adresse postale: 44 CHEMIN DE L'ETANG LONG
Ville: Pia
Code NUTS: FRJ15 Pyrénées-Orientales
Code postal: 66380
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 212 653.35 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3a
Intitulé:

Façades Des Halls Et Locaux D'Activites

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SPB
Adresse postale: 32, chemin de mézard
Ville: Blaye-les-Mines
Code NUTS: FRJ27 Tarn
Code postal: 81400
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 226 567.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3b
Intitulé:

Menuiseries Aluminium-Occultations

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 1
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SPB
Adresse postale: 32, chemin de mézard
Ville: Blaye-les-Mines
Code NUTS: FRJ27 Tarn
Code postal: 81400
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 304 350.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3c
Intitulé:

Menuiseries Pvc-Occultations

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 4
Intitulé:

Serrurerie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: JARA Métallier
Adresse postale: 4 chemin Martyrs de Bordelongue
Ville: Toulouse
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31100
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 481 248.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 5
Intitulé:

Ravalements De Facades

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6a
Intitulé:

Platrerie

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Sarl David Gomes
Adresse postale: 1bis rue Noël Serrani
Ville: Fonsorbes
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31470
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 280 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 6b
Intitulé:

Isolation-Conduits De Desenfumage

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
03/01/2022
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: NDEA ISOLATION
Adresse postale: 2 rue Georges BRASSENS
Ville: Fonbeauzard
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31140
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 36 554.28 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 7
Intitulé:

Menuiseries Interieures

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: gb agencement
Adresse postale: 378 route de launaguet
Ville: Launaguet
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31140
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 219 380.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 8
Intitulé:

Sols Durs-Faiences

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SAS TOULOUSE CARRELAGES
Adresse postale: 40 RUE DU PETIT BARRY
Ville: Cugnaux
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31270
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 352 110.86 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 9
Intitulé:

Peinture-Sols Souples

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: EPE
Adresse postale: ZI POMPIGNAL - 1, VOIE HERA
Ville: Miremont
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31190
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 162 791.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10
Intitulé:

Chauffage-Ventilation-Plomberie-Sanitaire

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 3
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SERCLIM
Adresse postale: 431 ROUTE DE NARBONNE
Ville: Carcassonne
Code NUTS: FRJ11 Aude
Code postal: 11000
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 723 255.13 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Intitulé:

Electricite-Courants Forts et Faibles

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Matéos Elec
Adresse postale: 3bis route de Lacourtensourt
Ville: Fenouillet
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31150
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 407 203.72 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12
Intitulé:

Ascenseurs

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/12/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TK ELEVATOR FRANCE
Adresse postale: rue de champfleur
Ville: Angers
Code NUTS: FRG02 Maine-et-Loire
Code postal: 49000
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 64 300.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 13
Intitulé:

Voiries-Assainissement-Reseaux Secs-Amenagements Exterieurs

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 2
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: TP D'OC SAS
Adresse postale: 15 Chemin de Vignalis
Ville: Flourens
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31130
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 67 131.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 14
Intitulé:

Paysage

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
30/11/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 4
Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ESPACES VERTS CAUSSAT
Adresse postale: 1 CHEMIN DE SANDREAU
Ville: Daux
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31700
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 37 152.80 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15
Intitulé:

Signaletique

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68, rue Raymond IV
Ville: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France
Courriel: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Téléphone: +33 562735757
Fax: +33 562735740
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68, rue Raymond IV
Ville: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France
Courriel: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Téléphone: +33 562735757
Fax: +33 562735740
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
20/01/2022