Aidez-nous à améliorer le site web TED en participant à notre brève enquête!

Marché de travaux - 58446-2020

06/02/2020    S26    Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Perpignan: Travaux de construction d'installations sportives

2020/S 026-058446

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Commune de Perpignan
Numéro national d'identification: 21660136900012
Adresse postale: place de la Loge
Ville: Perpignan Cedex
Code NUTS: FRJ15
Code postal: 66931
Pays: France
Courriel: marchespublics@mairie-perpignan.com
Téléphone: +33 468663279
Fax: +33 468663536

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://mairie-perpignan.fr

Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-publics.info

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

NPNRU — équipement sportif structurant du quartier Moyen-Vernet — relance

Numéro de référence: 19mdtnpbao51
II.1.2)Code CPV principal
45212200
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Le choix de ce nouvel équipement sportif réside donc dans l'intérêt du quartier et de ses habitants et au-delà dans l'aménagement d'une partie du territoire nord de la Ville, proche de l'aéroport, de la sortie nord de l'autoroute La Catalane.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

VRD — mobiliers et aménagements extérieurs

Lot nº: 01
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112500
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gros œuvre — façades

Lot nº: 02
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45223220
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Couverture — étanchéité

Lot nº: 03
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261210
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries extérieures: aluminium et acier

Lot nº: 04
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant.il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et Noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Serrurerie

Lot nº: 05
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421131
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Plâtrerie — faux plafonds

Lot nº: 06
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421152
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries intérieures

Lot nº: 07
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Revêtement de sol dur

Lot nº: 08
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45431100
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peinture

Lot nº: 09
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): Lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45331000
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Électricité CFO/CFA

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311200
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ascenseurs

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45313100
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gradins téléscopiques — sièges

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39111000
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Revêtements de sols sportifs

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45432110
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Équipements sportifs

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
37400000
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Charpente métallique

Lot nº: 16
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261000
45232410
45261420
44316510
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ15
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution de l'ensemble des travaux est de 14 mois. Le début d'exécution du marché part de la date fixée par ordre de service. Les délais d'exécution des travaux de l'ensemble des lots partent de la date fixée par l'ordre de service, prescrivant au titulaire du lot concerné, de commencer (en 1er) l'exécution des travaux lui incombant. Il n'est pas prévu d'arrêt de chantier pendant les vacances scolaires (notamment vacances d'été et noël). Les entreprises devront être présentes avec les effectifs nécessaires durant ces phases de travaux.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Note méthodologique — mode de calcul: (1-note/10) × coefficient / Pondération: 40.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les candidats ont l'obligation de répondre à la solution de base et devront faire une proposition pour chacune des variantes exigées relatives au(x) lot(s) suivant(s): lots 1, 2, 4, 5, 6 et 7.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 137-336512
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 01
Intitulé:

VRD — mobiliers et aménagements extérieurs

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 02
Intitulé:

Gros œuvre — façades

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 03
Intitulé:

Couverture — étanchéité

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 04
Intitulé:

Menuiseries extérieures: aluminium et acier

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 05
Intitulé:

Serrurerie

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 06
Intitulé:

Plâtrerie — faux plafonds

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 07
Intitulé:

Menuiseries intérieures

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 08
Intitulé:

Revêtement de sol dur

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 09
Intitulé:

Peinture

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 10
Intitulé:

Chauffage — ventilation — climatisation — plomberie

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 11
Intitulé:

Électricité CFO/CFA

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 12
Intitulé:

Ascenseurs

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 13
Intitulé:

Gradins téléscopiques — sièges

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 14
Intitulé:

Revêtements de sols sportifs

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 15
Intitulé:

Équipements sportifs

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 16
Intitulé:

Charpente métallique

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Au terme de la procédure, et lors de sa réunion du 19.12.2019, la commission d'appel d'offres, conformément aux articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º du code de la commande publique, a décidé compte tenu du nombre d'offres inacceptables (supérieur au budget affecté à l'opération), il est proposé de classer sans suite pour un motif d'ordre budgétaire. Il est également proposé de demander au maître d'oeuvre de reprendre les études de son projet conformément au programme d'opération, sans que cela ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un nouveau dossier de consultation d'entreprises.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Montpellier
Adresse postale: 6 rue Pitot
Ville: Montpellier
Code postal: 34063
Pays: France
Courriel: greffe.ta-montpellier@juradm.fr
Téléphone: +33 467548100
Fax: +33 467547410
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

— référé précontractuel prévu aux articles L. 551-1 à L. 551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,

— référé contractuel prévu aux articles L. 551-13 à L. 551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA,

— recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat),

— recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
03/02/2020