Marché de travaux - 85967-2020

20/02/2020    S36    Marché de travaux - Avis de marché - Procédure négociée 

France-Balma: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2020/S 036-085967

Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: HA_MVS_202003_TVX CE Mauléon-Barousse
Adresse postale: 1 rue Louis Renault
Ville: Balma
Code NUTS: FRJ23 Haute-Garonne
Code postal: 31133
Pays: France
Point(s) de contact: Mathieu Viros
Courriel: mathieu.viros@shem.engie.com
Téléphone: +33 561171556

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://shem.fr/appels-doffres/

Adresse du profil d’acheteur: https://s1-eu.ariba.com

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: https://shem.fr/appels-doffres/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.6)Activité principale
Électricité

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

HA_MVS_202003_TVX Continuité écologique Mauléon-Barousse

II.1.2)Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Prestations de travaux de restauration de la continuité écologique au droit de la prise d’eau de l’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de Sost (65)

— travaux en rivière nécessitant de recourir à la mise en place de batardeaux,

— abattage/élagage de végétation,

— terrassements,

— protections de berges,

— enrochements libres, maçonnés et bétonnés,

— ouvrages en béton armé,

— chaudronnerie.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45248000 Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ26 Hautes-Pyrénées
Lieu principal d'exécution:

L’usine hydroélectrique de Mauléon-Barousse sur l’Ourse de Sost (65) — commune d’Esbareich.

II.2.4)Description des prestations:

Phase de préparation:

— phase préparatoire (réunion de démarrage, plan d’exécution…),

— installation de chantier,

— travaux forestiers (élagage, abatage),

— mise en place de filtres à paille en aval ou bassin de décantation éventuels (selon méthodologie de l’entreprise),

— pêche électrique de sauvetage sur l’Ourse depuis l’aval de la prise d’eau jusqu’à l’aval de la berge érodée avec le câble mis à l’air libre.

Travaux au pont et protections de berges:

— batardeau avec by-pass au niveau du pont pour mettre en assec,

— réalisation des travaux en sous œuvre du pont,

— réalisation des confortements de berges en enrochements bétonnés en aval immédiat du pont en rives droite et gauche,

— réalisation du confortement de la berge rive droite à l’aval plus éloigné du pont et recharge en matériaux en haut de berge,

— réalisation des confortements de berges en enrochements libres et recharge en matériaux en rives droite et gauche à l’amont du pont,

— remise en état du chemin en rive droite en aval du pont.

Travaux relatifs à la continuité écologique:

— abaissement du plan d’eau par le clapet,

— réalisation des travaux relatifs à la montaison au niveau de la passe à poissons,

— changement du plan de grille et adaptation (ou changement) du dégrilleur,

— réalisation des travaux relatifs à la dévalaison (exutoire, bassin de réception, canalet de restitution).

— allongement de la goulotte de défeuillage,

— mise en eau et analyse des conditions hydrauliques (passe à poissons et système de dévalaison),

— adaptations si nécessaire (petit génie civil, adaptations de chaudronnerie),

— évacuation de la buse béton en berge,

— remise en état générale du site et des accès, y compris ensemencement et plantations des zones dégradées ou dévégétalisées.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/04/2020
Fin: 30/11/2020
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Détaillées dans le dossier d'appel d'offres.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Procédure MAPA/niveau de publication journal d'annonces légales (< au seuil 2020 de 5 350 000 EUR).

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

— Détail de l'activité principale de l'entreprise et la part de l'activité du présent marché dans son chiffre d'affaires,

— habilitations: MASE ou équivalent, ISO 9001,

— K bis.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Envoi du DC2.

Veuillez nous fournir les bilans et comptes de résultats des 3 dernières années.

Les entreprises en cours de redressement ou en risque de redressement doivent l'indiquer dans les candidatures.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Chiffre d'affaires minimum de 1 000 000 EUR annuel. Les entreprises peuvent se mettre en groupement d'entreprises.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Capacité humaine: Intérimaire, limité à 20 %. Capacité humaine de l’entreprise.

Capacité technique:

— travaux en rivière,

— travaux de GC,

— travaux héliporté (potentiel),

— travaux de maçonnerie,

— travaux de vantellerie.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

3 références de travaux génie civil sur des ouvrages hydroélectriques sur les 7 dernières années,

3 références de travaux GC en travaux en rivière, 7 dernières années,

3 références de travaux de vantellerie, comprenant: étude, fabrication et mise en place, 7 dernières années,

Les entreprises peuvent se mettre en groupement d'entreprise ou en sous-traitance.

Ces exigences seront vérifiées lors de la procédure de consultation.

III.1.4)Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères:

Les entreprises auront accès au dossier du DCE suite à la validation de leur dossier de candidature selon lescritères indiqués ci-dessus.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l'adresse électronique suivante: mathieu.viros@shem.engie.com

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.1.6)Cautionnement et garanties exigés:

Les garanties seront indiquées dans les CPA.

III.1.7)Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent:

Fonds propres.

III.1.8)Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Groupement solidaire ou groupement conjoint avec mandataire solidaire.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/02/2020
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 28/02/2020
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal de commerce de Toulouse
Ville: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Tribunal de commerce de Toulouse
Ville: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Le délai de recours n'est pas applicable à cette procédure.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal de commerce de Toulouse
Ville: Toulouse
Code postal: 31000
Pays: France
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/02/2020