Marché de travaux - 96614-2022

22/02/2022    S37

France-Bayonne: Travaux de construction de stations de pompage

2022/S 037-096614

Avis de marché – secteurs spéciaux

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ca du pays basque
Numéro national d'identification: 20006710600019
Adresse postale: M. le président, 15 avenue Maréchal Foch, Cs88507
Ville: Bayonne Cedex
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
Code postal: 64185
Pays: France
Courriel: correspondre@aws-france.com
Téléphone: +33 559447272
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.communaute-paysbasque.fr/
Adresse du profil d’acheteur: http://agysoft.marches-publics.info/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://agysoft.marches-publics.info/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://agysoft.marches-publics.info/
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

interconnexion entre l'usine de production d'eau potable de la Nive à Anglet et l'usine de production d'eau potable d'helbarron à Saint-Pée-Sur-Nivelle

Numéro de référence: 2020_elmn_0056_1a2a
II.1.2)Code CPV principal
45232152 Travaux de construction de stations de pompage
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

la présente consultation concerne les lots 1a et 2a relancés suite à la déclaration sans suite pour motif d'intérêt général de la consultation initiale.Les prestations correspondant au présent marché portent essentiellement sur les ouvrages suivants :- la mise en oeuvre de canalisations ø400 et ø500 sur un linéaire d'environ 13 km ;- la construction d'une station de pompage (~200m²) avec bâche de stockage (~1000m3). , lieu-dit " Bassilour " à Bidart;- la construction d'une station de pompage sur le site d'ur Mendi à Saint-Jean-De-Luz. (~60m²).L'Ensemble des marchés englobe :- les études d'exécution et l'établissement des dossiers d'exécution des ouvrages (Deo) ;- les installations de chantier ;- les aménagements paysagers, Vrd et réfections diverses ;- l'Élaboration des Dossiers des Ouvrages exécutés (Doe).Lieu(X) d'exécution :Communes d'arcangues, Arbonne, Bidart, Ahetze et Saint-Jean-De-Luz (64)

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

bassilour_Génie Civil " Bâche 1 000 mètres cube et Station de pompage"

Lot nº: 1a
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232152 Travaux de construction de stations de pompage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

1a - bassilour_Génie Civil " Bâche 1 000 mètres cube et Station de pompage"

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Planning détaillé / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Démarche Développement Durable / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 6
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Nombre maximal: 6
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

capacités économiques et financières : 20.0% Capacités professionnelles : 50.0% Capacités techniques : 30.0%réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : Oui

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

deux variantes techniques maximum à l'initiative du candidats sont autoriséesprestation supplémentaire éventuelle : Bassilour Etanchéité coupole cuvel'absence de ces prestations dans l'offre du candidat rendra cette dernière irrégulière. Le pouvoir adjudicateur est libre de retenir ou non la Pse lors de l'attribution du marché

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

ur Mendi_Génie Civil " Station de pompage"

Lot nº: 2a
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232152 Travaux de construction de stations de pompage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRI15 Pyrénées-Atlantiques
II.2.4)Description des prestations:

2a - ur Mendi_Génie Civil " Station de pompage"

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Planning détaillé / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Démarche Développement Durable / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 4
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.9)Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer
Nombre minimal envisagé: 3
Nombre maximal: 6
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

capacités économiques et financières : 20.0% Capacités professionnelles : 50.0% Capacités techniques : 30.0%réduction du nombre d'opérateurs durant la négociation ou le dialogue : Oui

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

deux variantes techniques maximum à l'initiative du candidats sont autorisées

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner;en cas de groupement, un courrier d'habilitation du mandataire par ses co-traitants lui donnant pouvoir de les représenter ; Ce courrier d'habilitation est signé par le co-traitant concerné soit de manière manuscrite soit électroniquement

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles;assurance des risques professionnels

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont les candidats disposent pour la réalisation de marchés de même natureune déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesconformément à l'article R2142-13 du Ccp, les noms et les qualifications professionnelles pertinentes des personnes physiques qui sont chargées de l'exécution du marché (chargés d'études et de travaux, chefs de chantier),l'indication des titres d'études et professionnels des responsables de la conduite des travaux de même nature ;Références de chantiers de même nature et importance pour le lot concerné ; chantiers réceptionnés au cours des 5 dernières années ou en cours d'exécution, appuyées, pour les références les plus importantes, d'attestations de bonne exécution précisant les lieux, dates de réalisation, montants et indiquant les observations du Moa ou de l'exploitant lors de la réception et/ou au cours de l'année de parfait achèvement.Tableau de présentation des références à compléter : 3 planches par groupement ou par candidat individuel, au format A3 présentant 3 références de chantiers similaires réalisés ces 5 dernières années, représentatives des compétences du candidat avec le lot concerné (une référence par planche, une référence du mandataire au minimum).L'indication des mesures de gestion environnementale que le candidat pourra appliquer lors de l'exécution du marché publicattestations professionnelles Qualibat, Fntp (ou tout moyen de preuve équivalent) énoncées dans le règlement de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 21/03/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://agysoft.marches-publics.info/ -Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profild'acheteur.Les délais indiqués sont des délais plafonds (critères de jugement)le délai de préparation pour chacun des lots est de 2 mois non compris dans le délai d'exécution .Le maître d'ouvrage, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contrel'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article L2112-2 ducode de la commande publique. Ainsi l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique pour les lots 1a, 2a.Les candidats sont informés que l'attributaire aura l'obligation de signer électroniquement le contrat

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Pau
Adresse postale: 50 Cours Lyautey
Ville: Pau
Code postal: 64010
Pays: France
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Pau
Adresse postale: 50 Cours Lyautey
Ville: Pau
Code postal: 64010
Pays: France
Courriel: greffe.ta-pau@juradm.fr
Téléphone: +33 559849440
Fax: +33 559024993
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/02/2022