Marché de travaux - 109405-2019

08/03/2019    S48    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Cannes: Bâtiments présentant un intérêt historique ou architectural particulier

2019/S 048-109405

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Ville de Cannes
Hôtel de Ville de Cannes — place Bernard Cornut Gentille — CS 30140
Cannes Cedex
06406
France
Téléphone: +33 497064550
Courriel: marches-publics@ville-cannes.fr
Fax: +33 497064540
Code NUTS: FRL03

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.cannes.com

Adresse du profil d’acheteur: http://www.e-marches06.fr

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux de restauration des bâtiments V et S du Fort royal de l'Île Sainte-Marguerite

II.1.2)Code CPV principal
45212350
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Travaux de restauration des bâtiments V et S du Fort royal de l'Île Sainte-Marguerite.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 835 544.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gros œuvre

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212350
45262522
45261000
45431000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL03
Lieu principal d'exécution:

Île Sainte-Marguerite — Cannes.

II.2.4)Description des prestations:

Bâtiment «S» et «V» démolition et maçonnerie — restauration des façades-couverture — ravalement de façade des bâtiments V et S — aménagement en chambrées du pignon Est du bâtiment «S» et aménagement de la chambre V5 du bâtiment «V». Forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot. Tranche ferme bâtiment «S» lot 1: démolition GO et maçonnerie — restauration des façades-couverture — délai d'exécution de la tranche ferme: 4 mois.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1 tranche(s) optionnelle(s): lot nº 01 — TO nº TO001: bâtiment «V». Délai d'exécution: 5 mois délai maximal d'affermissement de la tranche optionnelle: 6 mois.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire. Toutefois pour certaines prestations, une part à bons de commande est prévue au lot 1, en sus de la part forfaitaire, dans la limite des montants suivants: tranche ferme: bâtiment «S»: montant minimum: sans, montant maximum: 20 000 EUR HT. Tranche optionnelle 1: bâtiment «V»: montant minimum: sans, montant maximum: 18 000 EUR HT.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Bâtiment «S» et «V» électricité

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45310000
45311000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL03
Lieu principal d'exécution:

Île Sainte-Marguerite — Cannes.

II.2.4)Description des prestations:

Bâtiment «S» et «V» électricité. Tranche ferme: bâtiment «S» lot 3: électricité. Délai d'exécution: 3 mois.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

1 tranche(s) optionnelle(s): lot nº 03 — TO nº TO001: bâtiment «V». Délai d'exécution: 10 semaines. Délai maximal d'affermissement: 6 mois.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 197-444588
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 181036
Lot nº: 1
Intitulé:

Bâtiment «S» et «V» démolition et maçonnerie — restauration des façades-couverture

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
01/02/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Arlea Patrimoine
4987 chemin de Sainte-Colombe
Vence
06140
France
Code NUTS: FRL03
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 802 431.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 181036
Lot nº: 3
Intitulé:

Bâtiment «S» et «V» électricité

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
20/02/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AMB — Azureenne Mouginoise Bâtiment
2081 route de la Roquette
Mougins
06250
France
Code NUTS: FRL03
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 33 113.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Date de conclusion du contrat:

— pour le lot 1: le contrat a été signé le 30.1.2019,

— pour le lot 3: le contrat a été signé le 15.2.2019.

Les contrats sont consultables à la Direction des achats, 06400 Cannes, sur rendez-vous.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Nice
18 avenue des Fleurs — CS 61039
Nice Cedex 1
06050
France
Téléphone: +33 489978600
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Fax: +33 493557831

Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Greffe du tribunal administratif de Nice
18 avenue des Fleurs — CS 61039
Nice Cedex 1
06050
France
Téléphone: +33 489978600
Courriel: greffe.ta-nice@juradm.fr
Fax: +33 493557831

Adresse internet: http://nice.tribunal-administratif.fr/

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
05/03/2019