Servizi - 111619-2022

02/03/2022    S43

Spagna-Las Palmas de Gran Canaria: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione

2022/S 043-111619

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Dirección del Servicio Canario de Salud
Numero di identificazione nazionale: Q8555011I
Indirizzo postale: Avda. Juan XXIII, 17
Città: Las Palmas de Gran Canaria
Codice NUTS: ES70 Canarias
Codice postale: 35004
Paese: Spagna
Persona di contatto: Dirección del Servicio Canario de Salud
E-mail: contratodir.scs@gobiernodecanarias.org
Tel.: +34 928118923
Fax: +34 928118985
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/
Indirizzo del profilo di committente: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1XKauQEe2cEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=QvHVyyFbWV1vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
La comunicazione elettronica richiede l'utilizzo di strumenti e dispositivi che in genere non sono disponibili. Questi strumenti e dispositivi sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1XKauQEe2cEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Servicio de las Direcciones Facultativas para la Ejecución de la Obra de Ampliación y Reforma del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II CHUIMI.

Numero di riferimento: 23/T/22/SS/DI/A/0001
II.1.2)Codice CPV principale
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Servicio de las Direcciones Facultativas para la Ejecución de la Obra de Ampliación y Reforma del Hospital Universitario Materno Infantil, Fase II CHUIMI.

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 919 974.45 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4
L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d'appalto combinando i seguenti lotti o gruppi di lotti:

La misma persona física sólo podrá ser adjudicataria del Lote 1 y 4, del Lote 2 y 4, o del lote 3 y 4

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

LOTE N.º 1: Dirección de obra de arquitectura y coordinación de la Dirección Facultativa.

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

LOTE N.º 1: Dirección de obra de arquitectura y coordinación de la Dirección Facultativa.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: 1. Asistencia a la obra / Ponderazione: 38
Costo - Nome: 3. Penalidad por incumplimiento del criterio nº 1 / Ponderazione: 17
Costo - Nome: 4. Formación en el conocimiento / Ponderazione: 12
Costo - Nome: 2. Baja de la oferta económica / Ponderazione: 33
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 286 673.18 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, dentro del objetivo polítco 4.5 del Programa operativo Canarias 2021-2027

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

LOTE N.º 2: Dirección de obra de ingeniería.

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

LOTE N.º 2: Dirección de obra de ingeniería.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: 1. Asistencia a la obra / Ponderazione: 38
Costo - Nome: 3. Penalidad por incumplimiento del criterio nº 1 / Ponderazione: 17
Costo - Nome: 4. Formación en el conocimiento / Ponderazione: 12
Costo - Nome: 2. Baja de la oferta económica / Ponderazione: 33
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 191 111.26 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, dentro del objetivo polítco 4.5 del Programa operativo Canarias 2021-2027

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

LOTE N.º 3: Dirección de ejecución de obra.

Lotto n.: 3
II.2.2)Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

LOTE N.º 3: Dirección de ejecución de obra.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: 1. Asistencia a la obra / Ponderazione: 38
Costo - Nome: 3. Penalidad por incumplimiento del criterio nº 1 / Ponderazione: 17
Costo - Nome: 4. Formación en el conocimiento / Ponderazione: 12
Costo - Nome: 2. Baja de la oferta económica / Ponderazione: 33
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 229 354.64 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, dentro del objetivo polítco 4.5 del Programa operativo Canarias 2021-2027

II.2.14)Informazioni complementari
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

LOTE N.º 4: Coordinación de Seguridad y Salud.

Lotto n.: 4
II.2.2)Codici CPV supplementari
71000000 Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ES705 Gran Canaria
II.2.4)Descrizione dell'appalto:

LOTE N.º 4: Coordinación de Seguridad y Salud.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Costo - Nome: 1. Asistencia a la obra / Ponderazione: 38
Costo - Nome: 3. Penalidad por incumplimiento del criterio nº 1 / Ponderazione: 17
Costo - Nome: 4. Formación en el conocimiento / Ponderazione: 12
Costo - Nome: 2. Baja de la oferta económica / Ponderazione: 33
II.2.6)Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 212 835.37 EUR
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: sì
Numero o riferimento del progetto:

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en un 85%, dentro del objetivo polítco 4.5 del Programa operativo Canarias 2021-2027

II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Capacidad de obrar

No prohibición para contratar

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Seguro de indemnización

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

- Técnicos o unidades técnicas

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Promover el empleo de personas con dificultades particulares de inserción en el mercado laboral. Descripción: Si el contrato se le adjudicó en virtud del criterio preferencial previsto en la cláusula 12 3 del presente pliego, estará obligada a mantener las mismas circunstancias que motivaron la adjudicación, durante toda la vigencia del contrato

Consideraciones de tipo medioambiental. Descripción: La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado

Combatir el paro. Descripción: Si la ejecución del contrato requiriera que la empresa contratista haya de contratar personal, éste deberá ser contratado entre personas inscritas como demandantes de empleo ante cualquier oficina de los servicios públicos de empleo con una antigüedad de, al menos, seis meses en el momento en que se haga efectiva la contratación

Cumplimiento de las Convenciones fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Descripción: Referente al convenio colectivo de aplicación Relativa al mantenimiento de la plantilla Referente a los salarios Condición especial de ejecución referente a la subrogación y la relativa al cumplimiento de los pagos a empresas subcontratistas o suministradoras

Consideraciones de tipo social. Descripción: La persona contratista habrá de cumplir las obligaciones medioambientales, sociales y laborales establecidas en el derecho de la Unión Europea, el derecho nacional, los convenios colectivos o las disposiciones de derecho internacional medioambiental, social y laboral que vinculen al Estado

Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos. Descripción: Será obligación de la persona contratista el respeto a la normativa vigente en materia de protección de datos

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 08/04/2022
Ora locale: 10:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Spagnolo
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/04/2022
Ora locale: 11:00
Luogo:

Sala de Juntas de la Dirección General de Recursos Económicos, 3ª planta

Datos de Dirección:

Calle: Avda. Juan XXIII, 17

CP: 35004

Población: Las Palmas de Gran Canaria

País: España

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Descripción: La fecha de apertura está sujeta a cambios que serán publicados Deberá tenerse en cuenta que el horario establecido en la plataforma está referido al horario peninsular

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3)Informazioni complementari:
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias
Indirizzo postale: Fernando Guanarteme, 2 1º
Città: Las Palmas de Gran Canaria
Codice postale: 35071
Paese: Spagna
E-mail: tribunalcontratos.hacienda@gobiernodecanarias.org
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/02/2022