Marché de travaux - 128371-2019

20/03/2019    S56    - - Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

France-Le Havre: Travaux de fondation

2019/S 056-128371

Avis de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Ville du Havre
21760351300011
Mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40 051
Le Havre
76084
France
Courriel: secretariatcao@codah.fr
Code NUTS: FRD22

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://www.lehavre.fr/

Adresse du profil d’acheteur: https://www.mpe76.fr/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.mpe76.fr/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.mpe76.fr/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux d'aménagement extérieurs et terrains sportifs en vue de la restructuration du stade Youri Gagarine au Havre — tranche 1-2

Numéro de référence: 19ft-Vdh-0282-I
II.1.2)Code CPV principal
45262210
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

— l'opération de restructuration du stade Youri Gagarine est décomposée en 3 tranches principales échelonnées sur plusieurs années:

—— la 1re tranche (2019-2020) sera consacrée au pôle ballon rond. L'objectif principal a été de définir des périmètres de travaux simples, et d'assurer au maximum la continuité d'usage du stade,

—— la 2e tranche (2021-2023) sera centrée sur le réaménagement complet du pôle ovalie et sur l'achèvement des aménagements extérieurs au sein du stade,

—— la 3e tranche (2023-2025) permettra de compléter le dispositif du stade Gagarine avec la réalisation des 3 terrains d'entraînement en gazon naturel situés à l'ouest du site. Les principes d'aménagement restent identiques,

— la consultation donnera lieu à un marché ordinaire, par lot, à prix forfaitaire,

— durée du marché,

— délai d'exécution (cf. article 2-8 du règlement de la consultation).

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 10
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gros œuvre

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262311
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Gros œuvre

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Couverture - étanchéité

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261213
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Couverture - étanchéité

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiserie extérieure - métallerie

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421100
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Menuiserie extérieure - métallerie

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiserie intérieure - cloisons - faux plafonds

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Menuiserie intérieure - cloisons - faux plafonds

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Carrelage

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45431100
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Carrelage

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peinture - sols souples

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Peinture - sols souples

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Chauffage - ventilation - plomberie

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45331000
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Chauffage - ventilation - plomberie

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Electricité

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311000
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Electricité

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ascenseur

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45313100
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Ascenseur

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Mobiliers

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39100000
45261100
45431200
44316500
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22
II.2.4)Description des prestations:

Mobiliers

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

— formulaire DC1, lettre de candidature_habilitation du mandataire par ses cotraitants. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat),

— formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

— une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, assorties d'attestation de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin. Les travaux exécutés de plus de 5 ans ne seront pas pris en compte. Certificats de qualifications obligatoires ou autres documents équivalents:

— lot 1: gros œuvre: qualibat

—— 1311 — terrassements — fouilles,

—— 2212 — béton armé et béton précontraint (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,

— lot 2: couverture — étanchéité: qualibat

—— 3152 — couverture en métaux sauf plomb,

—— 3212 — étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,

— lot 3: menuiserie extérieure — métallerie: qualibat

—— 3523 — fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium,

—— 4412 — métallerie (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,

— lot 4: menuiserie intérieure — cloisons — faux plafonds: qualibat

—— 4132 Plaques de plâtre,

—— 4231 Fourniture et pose de cloisons mobiles,

—— 6612 Fourniture et pose de plafonds suspendus modulaires (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,

— lot 5: carrelage: qualibat

—— 6311 — carrelages — revêtements (technicité courante) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,

— lot 6: peinture — sols souples: qualibat

—— 6111 — peinture et ravalement (technicité courante),

—— 6222 — revêtements résilients (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans

— lot 7 — chauffage — ventilation — plomberie: qualibat

—— 5112 — plomberie,

—— 5212 — fumisterie,

—— 5312 — installations thermiques,

—— 5322 — tuyauteries d'installations thermiques,

—— 5342 — régulation,

—— 5432 — conduits aérauliques,

—— 8412 — installations thermiques bois énergie (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,

— lot 8 — électricité: qualifelec

—— installations électriques moyen,

—— gros tertiaire,

—— industrie ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans,

— lot 10: mobiliers: qualibat

—— 4312 — fourniture et pose de menuiserie en bois (technicité confirmée) ou références de chantier équivalentes de moins de 5 ans a défaut de présenter l'ensemble des qualifications professionnelles exigées ci-dessus, la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation.

III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/04/2019
Heure locale: 16:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/04/2019
Heure locale: 09:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/

— conformément à l'article 39 du décret no 2016-360 du 25.3.2016 relatif aux marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier,

— les différentes phases de travaux sont reportées, à titre indicatif, sur le planning prévisionnel joint à la présente consultation. Toute modification du phasage ne pourra, en aucun cas, donner lieu à d'éventuelles indemnités complémentaires,

— prestation supplémentaire éventuelle (PSE)(Cf. article 2-6 du règlement de la consultation): dans son offre, pour les lots 3 et 5, le candidat doit obligatoirement chiffrer les PSE suivantes:

— lot 3 Menuiserie extérieures — métallerie.

—— PSE 1: vitrage protection pour les 2 terrasses couvertes de la tribune sur toute la hauteur,

—— PSE 2: vitrage protection pour les 2 terrasses couvertes de la tribune sur une hauteur de 2,5 m.

— lot 5: carrelage

—— PSE 1: mise en œuvre de faïence murale toute hauteur — insertion sociale par le travail (Cf. article 2-9 du règlement de la consultation): cette opération fait l'objet d'une action d'insertion par l'emploi au profit des personnes en difficulté. Aussi, le cahier des charges la considère expressément comme une des conditions d'exécution du marché, qui est mise en œuvre conformément à l'engagement pris par le candidat (voir AE),

— forme juridique de l'attributaire (Cf. article 2-10 du règlement de la consultation): aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur,

— visite sur site obligatoire (uniquement lot 1 Gros œuvre)(cf. Article 3-4 du règlement de la consultation): uniquement pour le lot 1 gros œuvre et afin de permettre aux candidats de mieux appréhender les conditions de leurs interventions en site occupé, en simultané avec les travaux de la tranche 1.1 et de proposer une offre en adéquation avec les besoins du marché, la visite sur site a un caractère obligatoire, pour être autorisé à remettre une offre. Les visites ne se feront pas de façon individuelle, le pouvoir adjudicateur effectuera ses visites de manière groupée. Les offres qui ne contiendront pas le certificat de visite attestant que le candidat a effectué la visite sur site pourront être rejetées. Prendre rendez-vous — plusieurs jours à l'avance, avant les dates de visites proposées ci-dessous — auprès du secrétariat de la direction aménagement et maîtrise d'ouvrage:

— Mme Marie-Nicole Barthelemy +33 235194274,

— Mme Magali Dehais +33 235196768.

Les visites de site devront être réalisées à l'une des dates suivantes:

— mercredi 27.3.2019 de 14:30 à 16:00

— jeudi 28.3.2019 de 10:00 à 11:30,

— lundi 1.4.2019 de 14:30 à 16:00 dans l'éventualité où le candidat ne peut se rendre disponible aux dates indiquées ci-dessus, celui-ci sollicitera une date supplémentaire, au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres,

— jugement des offres (cf. article 6-2 du règlement de la consultation):

—— critères de jugement de l'offre pour le lot no 1 valeur technique appréciée selon une valeur croissante de mérite à partir du mémoire technique (notation sur 60) prix de la prestation apprécié à partir du montant total hors taxes indiqué dans la DPGF (noté sur 40),

—— critères de jugement de l'offre pour les lots no 2 à 10 valeur technique appréciée à partir du mémoire technique (notation sur 60) prix de la prestation apprécié à partir du montant total hors taxes indiqué dans la DPGF (noté sur 40).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Rouen
53 avenue Gustave Flaubert
Rouen
76000
France
Téléphone: +33 232081270
Courriel: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Fax: +33 232081271
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
15/03/2019