Marché de travaux - 131665-2020

19/03/2020    S56    Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Dialogue compétitif 

France-Nevers: Installation de matériel d'éclairage public

2020/S 056-131665

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ville de Nevers
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville — CS 9706
Ville: Nevers
Code NUTS: FRC12 Nièvre
Code postal: 58000
Pays: France
Point(s) de contact: Service des marchés publics
Courriel: marches.publics@ville-nevers.fr
Téléphone: +33 386684487
Fax: +33 386684759

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.nevers.fr

Adresse du profil d’acheteur: http://www.ternum-bfc.fr

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché global de performance relatif au patrimoine d'éclairage public et aux installations connexes de la Ville de Nevers

Numéro de référence: 19DDB08
II.1.2)Code CPV principal
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Marché global de performance relatif au patrimoine d'éclairage public et aux installations connexes de la Ville de Nevers.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 7 100 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
50232000 Entretien d'installations d'éclairage public et de feux de signalisation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRC12 Nièvre
II.2.4)Description des prestations:

Patrimoine d'ouvrages à exploiter:

Pour la tranche ferme

— éclairage public: 6 471 points lumineux — 92 armoires BT — mises en valeur: 322 points lumineux — 4 armoires;

— éclairage extérieur des équipements sportifs: 382 points lumineux — 18 armoires;

— réseaux: souterrain BT environ 93 km — aérien PRC environ 87,5 km — signalisation lumineuse tricolore: 19 carrefours — 20 armoires — 230 supports — 628 signaux.

Pour les tranches optionnelles

— illuminations festives: 352 motifs — 10 400 ml de guirlandes;

— bornes escamotables: 15 dont 6 gérées en supervision sur 2 PC;

— vidéo protection urbaine: 28 caméras — 1 serveur — 2 PC supervision — 2 écrans mur d'image;

— stationnement connecté: la ville a déjà prévu la mise en place de capteurs qui sera réalisée pour fin 2019 ainsi que la supervision. Ces installations devront être entretenues dans le cadre du présent marché à compter du 1.1.2024;

— géolocalisation de l'ensemble des réseaux de l'offre de base en classe A.

Description des prestations:

Pour la tranche ferme

— A: la gestion administrative et l'exploitation nécessaires au service: poste G0;

— B: la gestion de l'énergie: poste G1;

— C: les interventions préventives et correctives de maintenance des Installations: poste G2;

— D: les interventions et travaux faisant suite à des événements tels qu'accidents ou vandalismes (poste G3 NP) et travaux liés à l'évolution du patrimoine (poste G3 P) pendant la durée du contrat;

— E: mise en conformité, création, remise en état, réfection, modernisation, remplacement des équipements: poste G4.

Pour les tranches optionnelles

— F: gestion, pose, dépose et entretien des illuminations festives de fin d'année: poste G5;

— G: géolocalisation des réseaux en classe A: poste G6.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique pour le renouvellement du patrimoine / Pondération: 230
Critère de qualité - Nom: Qualité des propositions liées à la performance énergétique / Pondération: 200
Critère de qualité - Nom: Valeur technique en matière d'entretien et maintenance / Pondération: 150
Critère de qualité - Nom: Qualité des propositions en matière de développement durable et de pénalités / Pondération: 120
Coût - Nom: Coût de l'offre / Pondération: 300
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Tranches optionnelles:

TO1: illuminations festives;

TO2: bornes escamotables;

TO3: vidéo-protection;

TO4: stationnement connecté;

TO5: géolocalisation de l'ensemble des réseaux en classe A.

Conformément et dans les limites des dispositions R. 2122-7 du code de la commande publique, des prestations similaires à celles confiées au titre du présent marché pourront être confiées au titulaire.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Motif du recours à la procédure de dialogue compétitif: article R. 2124-3-4º du code de la commande publique (complexité du marché).

Motif du non allotissement: le marché global de performance déroge, par nature, au principe de l'allotissement posé par l'article L. 2113-10 du code de la commande publique.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Dialogue compétitif
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 214-524799
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19DDB08
Intitulé:

Marché global de performance relatif au patrimoine d'éclairage public et aux installations connexes de la Ville de Nevers

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
13/03/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Citelum SA
Adresse postale: La Pacific — 13 cours Valmy
Ville: Puteaux-la-Défense
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Code postal: 92800
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Groupe Firalp
Adresse postale: 416 rue du Château
Ville: Lachassagne
Code NUTS: FRK26 Rhône
Code postal: 69480
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 7 100 000.00 EUR
Valeur totale du marché/du lot: 7 137 376.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Dijon
Adresse postale: 22 rue d'Assas — BP 61616
Ville: Dijon
Code postal: 21016
Pays: France
Courriel: greffe-ta.dijon@juradm.fr
Téléphone: +33 380739100
Fax: +33 380733989

Adresse internet: http://dijon.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Lyon
Adresse postale: Direccte — à l'attention du CCIRA de Lyon — 1 boulevard Vivier Merle
Ville: Lyon Cedex 03
Code postal: 69443
Pays: France
Courriel: ara.ccira@direccte.gouv.fr
Téléphone: +33 426998277

Adresse internet: http://www.economie.gouv.fr

VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Direction de la réglementation et de l'administration générale de la Ville de Nevers
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville — CS 9706
Ville: Nevers
Code postal: 58000
Pays: France
Courriel: chantal.ravat-guillaumin@ville-nevers.fr
Téléphone: +33 386684756
Fax: +33 386684612

Adresse internet: http://www.nevers.fr

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
16/03/2020