Lavori - 154230-2022

25/03/2022    S60

Francia-Nizza: Lavori di costruzione di seggiovie

2022/S 060-154230

Avviso di aggiudicazione di appalto

Risultati della procedura di appalto

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DE LA VESUBIE ET DU VALDEBLORE
Indirizzo postale: CADAM 147 boulevard du Mercantour - BP3007
Città: Nice cedex 3
Codice NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Codice postale: 06201
Paese: Francia
Persona di contatto: M. le Président du SYNDICAT MIXTE DE DEVELOPPEMENT DE LA VESUBIE ET DU VALDEBLORE
E-mail: marches@departement06.fr
Tel.: +33 97186000
Fax: +33 489042989
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://marches-securises.fr/
Indirizzo del profilo di committente: https://marches-securises.fr/
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

GRANDE INSPECTION DU TELESIEGE DU PIC-LA COLMIANE

Numero di riferimento: 21S0240
II.1.2)Codice CPV principale
45234230 Lavori di costruzione di seggiovie
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

GRANDE INSPECTION DU TELESIEGE DU PIC-LA COLMIANE

II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7)Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 265 796.62 EUR
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Travaux de montage, de contrôle et de remontage

Lotto n.: 1
II.2.2)Codici CPV supplementari
42418220 Seggiovie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Luogo principale di esecuzione:

La Colmiane

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Travaux de montage, de contrôle et de remontage

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: Prix / Ponderazione: 60
Costo - Nome: Valeur technique / Ponderazione: 40
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après :

Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux et est fixé comme suit : 20 semaines

Il est prévu une période de préparation d'une durée de 8 jours, incluse dans le délai d'exécution

II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:

Fournitures mécaniques et révisions

Lotto n.: 2
II.2.2)Codici CPV supplementari
42418220 Seggiovie
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FRL03 Alpes-Maritimes
Luogo principale di esecuzione:

La Colmiane

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Fournitures mécaniques et révisions

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Costo - Nome: Prix / Ponderazione: 60
Costo - Nome: Valeur technique / Ponderazione: 40
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Le délai d'exécution des prestations est fixé par le pouvoir adjudicateur dans les conditions ci-après :

Le délai d'exécution des prestations court à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux et est fixé comme suit : 20 semaines

Il est prévu une période de préparation d'une durée de 8 jours, incluse dans le délai d'exécution

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea nei casi elencati di seguito
  • L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
Spiegazione:

Ce marché a fait l'objet d'une publication préalable au BOAMP (Bulletin officiel des annonces de marchés publics). En effet, il s'agit d'un MAPA (marché passé en procédure adapté) en raison de son montant inférieur au seuil de publicité obligatoire au JOUE applicable aux collectivités territoriales pour les marchés de travaux.

IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.8)Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9)Informazioni relative alla fine della validità dell'avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 202121S0240L01
Lotto n.: 1
Denominazione:

Travaux de montage, de contrôle et de remontage

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/10/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: SARL TRAME
Numero di identificazione nazionale: 43908301500016
Indirizzo postale: ZA LE GUILLERMIN
Città: SAINT CREPIN
Codice NUTS: FRL02 Hautes-Alpes
Codice postale: 05600
Paese: Francia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 145 650.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d'appalto n.: 202121S0240L02
Denominazione:

Fournitures mécaniques et révisions

Un contratto d'appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2)Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d'appalto:
12/10/2021
V.2.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3)Nome e indirizzo del contraente
Denominazione ufficiale: POMA SAS
Numero di identificazione nazionale: 05550190200039
Indirizzo postale: 9 rue Aristide Bergès
Città: VOREPPE
Codice NUTS: FRK24 Isère
Codice postale: 38340
Paese: Francia
Il contraente è una PMI: sì
V.2.4)Informazione sul valore del contratto d'appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto: 138 866.00 EUR
V.2.5)Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni

VI.3)Informazioni complementari:

les marchés 202121S0240L01 et 202121S0240L02 ont été notifiés le 12 octobre 2021

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunal administratif de Nice
Indirizzo postale: 18 avenue des Fleurs
Città: Nice cedex
Codice postale: 06050
Paese: Francia
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Tel.: +33 489978600
Fax: +49 489978602
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation (CE Ass 16/07/2007 no 29545) sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article R 2183-5 du Code de la commande publique.

VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunal administratif de Nice
Indirizzo postale: 18 avenue des Fleurs
Città: Nice
Codice postale: 06050
Paese: Francia
E-mail: greffe.ta-nice@juradm.fr
Tel.: +33 489978600
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
22/03/2022