Marché de travaux - 156503-2020

Submission deadline has been amended by:  228708-2020
02/04/2020    S66

France-Le Havre: Travaux de terrassement

2020/S 066-156503

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ville du Havre
Numéro national d'identification: 21760351300011
Adresse postale: mairie du Havre, 1517 place de l'Hôtel de Ville, CS 40051
Ville: Le Havre
Code NUTS: FRD22 Seine-Maritime
Code postal: 76084
Pays: France
Courriel: secretariatcao@codah.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.lehavre.fr/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.mpe76.fr/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.mpe76.fr/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.mpe76.fr/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux d'espaces publics en vue de la requalification du quai Southampton

Numéro de référence: 20ft-Vdh-0570-E
II.1.2)Code CPV principal
45112500 Travaux de terrassement
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

La consultation est passée en appel d'offres ouvert. La réalisation des prestations donnera lieu à des marchés ordinaires non fractionnés.

Décomposition du marché — lots (cf. article 3-1-1 du règlement de la consultation) le mode de dévolution du marché retenu par le pouvoir adjudicateur est l'allotissement. La présente consultation porte sur les 3 lots suivants: lots nº 1, 2 et 4. Pour information, le lot 3 aménagement extérieur — mobilier urbain, équipements d'une aire sportive fait l'objet d'une consultation spécifique. En, procédure avec négociation en application de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique les travaux s'effectuent sur 5 zones géographiques.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour nombre maximal de lots: 3
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Terrassements, voirie et assainissement

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233140 Travaux routiers
45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
45233253 Travaux de revêtement de chemins piétonniers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22 Seine-Maritime
II.2.4)Description des prestations:

Terrassements, voirie et assainissement.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Réseaux souples et éclairage

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
45233253 Travaux de revêtement de chemins piétonniers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22 Seine-Maritime
II.2.4)Description des prestations:

Réseaux souples et éclairage.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Espaces verts

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112700 Travaux d'aménagement paysager
45233000 Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes
45233253 Travaux de revêtement de chemins piétonniers
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRD22 Seine-Maritime
II.2.4)Description des prestations:

Espaces verts.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

— DC1 — dernière version, entièrement complété et signé (à télécharger sur: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc1-2019.doc) ou lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants;

— DC2 détaillé et entièrement complété — dernière version (à télécharger sur: http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/formulaires/Dc/imprimes_dc/Dc2-2019.doc) ou déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 27/05/2020
Heure locale: 16:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 5 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 28/05/2020
Heure locale: 09:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.mpe76.fr/ — le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://www.mpe76.fr — les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plate-forme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier:

— tranches de travaux (cf. article 3-1-2 du règlement de la consultation) les travaux font l'objet d'une tranche unique de travaux décomposée en 5 zones (conformément au plan de zonage);

— Prestations supplémentaires éventuelles (PSE)(cf. article 3-1-5 du règlement de la consultation) le candidat devra obligatoirement répondre à la prestation supplémentaire éventuelle. À défaut, l'offre sera déclarée irrégulière.

Lot 2: PSE: remplacement des lampes des mâts pics mis en place lors des travaux de la tranche travaux nº 1.

Lot 4: PSE: confortement 1 année supplémentaire (P812 -814-816 du détail estimatif).

— durée du marché,

— délais d'exécution (cf. article 3-2 du règlement de la consultation) les prestations seront exécutées dans un délai de 16 mois comprenant 2 mois de préparation. Période de préparation: début janvier 2021 la durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire; l'ordre de service prolonge le délai d'exécution du marché de la même durée.

— forme juridique de l'attributaire (cf. article 3-4 du règlement de la consultation) aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. La personne publique autorise les candidats à présenter leurs candidatures en agissant à la fois en qualité de candidats individuels ou de membres d'un ou plusieurs groupements, conformément à l'article 2142-21;

— jugement des propositions (cf. article 6 du règlement de la consultation).

Le critère «prix» sera noté sur 40:

— pour le lot 1, le prix indiqué à l'acte d'engagement (total HT),

— pour le lot 2, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue),

— pour le lot 4, le prix indiqué à l'acte d'engagement (compris la PSE si elle est retenue).

Le critère «valeur technique» sera noté sur 60 selon une valeur croissante de mérite et il sera apprécié à partir du mémoire technique notation du mémoire technique: notée sur 12 points sur les moyens humains et matériels détaillés dédiés à la réalisation et à la sécurité au sein du chantier; notée sur 16 points sur la méthodologie d'intervention et sa cohérence avec le planning de réalisation proposé; notée sur 12 points sur la pertinence et la qualité des matériaux et matériels associés, appréciés via les fiches techniques proposées; notée sur 12 points la pertinence de la mise en œuvre de la sécurité et de l'accessibilité pendant tout le déroulement du chantier, au sein de son environnement, en fonction des différents utilisateurs — équipements du site et la cohérence avec le calendrier prévisionnel du maître d'œuvre; notée sur 8 points la pertinence des moyens mis en œuvre pour minimiser l'impact environnemental du chantier.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Rouen
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Ville: Rouen
Code postal: 76000
Pays: France
Courriel: greffe.ta-rouen@juradm.fr
Téléphone: +33 235583500
Fax: +33 235583503
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
30/03/2020