Marché de travaux - 162125-2021

02/04/2021    S65

Luxembourg-Bertrange: Ouvrages d'art et de génie civil

2021/S 065-162125

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Division des Travaux Neufs
Adresse postale: 21, rue du Chemin de Fer
Ville: Bertrange
Code NUTS: LU Luxembourg
Code postal: L-8057
Pays: Luxembourg
Courriel: dtn@pch.etat.lu
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pch.public.lu
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=22257&orgAcronyme=t5y
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=22257&orgAcronyme=t5y
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://pmp.b2g.etat.lu/?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=22257&orgAcronyme=t5y
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Mise à 2x3 voies de l’autoroute A3 Tronçon «Croix de Bettembourg – frontière française» lot E1: Passage à faune (OA 953)

Numéro de référence: 2100661
II.1.2)Code CPV principal
45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Réalisation d’un ouvrage d’art dénommé «Passage à faune»:

— travaux préparatoires incluant l’installation de chantier,

— travaux de terrassement avec réutilisation des déblais,

— ouvrages linéaires et ponctuels de drainage et d’assainissement et pose de réseaux divers, déviations de réseaux existants et rétablissement de réseaux coupées,

— travaux de déviations provisoires d’autoroutes pour les besoins de constructions de l’ouvrages,

— réalisation de l’ouvrage en béton armé à l’aide d’une structure provisoire enjambant l’ensemble de l’autoroute, remblaiement du passage et équipement.

Quantité des travaux:

— débroussaillage: 4 300 m2,

— déblai: 7 200 m3,

— remblais: 30 000 m3,

— coffrages surface courbe: 3 000 m2,

— armatures passives à haute adhérence: 500 000 kg,

— béton C40/50, Cat 3: 2 750 m3,

— étanchéité: 3 000 m2,

— séparateurs de voies modulaires: 1 200 m,

— marquage provisoire: 8 000 m,

— barrières dissymétriques: 240 m.

Délai d’exécution: 357 jours ouvrables. Début prévisible: hiver 2021.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45220000 Ouvrages d'art et de génie civil
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: LU Luxembourg
Code NUTS: LU00 Luxembourg
II.2.4)Description des prestations:

Réalisation d’un ouvrage d’art dénommé «Passage à faune»:

— travaux préparatoires incluant l’installation de chantier,

— travaux de terrassement avec réutilisation des déblais,

— ouvrages linéaires et ponctuels de drainage et d’assainissement et pose de réseaux divers, déviations de réseaux existants et rétablissement de réseaux coupées,

— travaux de déviations provisoires d’autoroutes pour les besoins de constructions de l’ouvrages,

— réalisation de l’ouvrage en béton armé à l’aide d’une structure provisoire enjambant l’ensemble de l’autoroute, remblaiement du passage et équipement.

Quantité des travaux:

— débroussaillage: 4 300 m2,

— déblai: 7 200 m3,

— remblais: 30 000 m3,

— coffrages surface courbe: 3 000 m2,

— armatures passives à haute adhérence: 500 000 kg,

— béton C40/50, Cat 3: 2 750 m3,

— étanchéité: 3 000 m2,

— séparateurs de voies modulaires: 1 200 m,

— marquage provisoire: 8 000 m,

— barrières dissymétriques: 240 m.

Délai d’exécution: 357 jours ouvrables. Début prévisible: hiver 2021.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 357
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.2)Capacité économique et financière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 05/05/2021
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 5 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 05/05/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:

Les offres sont obligatoirement à remettre via le portail des marchés publics avant les dates et les heures fixées pour l'ouverture. Il n'y aura pas de séance d'ouverture publique de la procédure ouverte.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Les documents de soumission sont à télécharger à partir du portail des marchés publics (www.pmp.lu). Les offres sont obligatoirement à remettre via le portail des marchés publics avant les dates et les heures fixées pour l'ouverture. Il n'y aura pas de séance d'ouverture publique de la procédure ouverte. La remise électronique des offres est obligatoire. Les offres sont à remettre via le portail des marchés publics conformément à la législation et à la réglementation sur les marchés publics avant les dates et heures fixées pour l'ouverture.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Juridictions administratives
Ville: Luxembourg
Pays: Luxembourg
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
31/03/2021