Marché de travaux - 199646-2021

23/04/2021    S79

France-Nanterre: Travaux de gros œuvre

2021/S 079-199646

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ville de Nanterre
Adresse postale: 88-118 rue du 8 Mai 1945
Ville: Nanterre Cedex
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Code postal: 92014
Pays: France
Courriel: service.commandepublique@mairie-nanterre.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.nanterre.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.AccueilEntreprise
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Construction du groupe scolaire les Groues, secteur Hanriot, macro lot 1

II.1.2)Code CPV principal
45223220 Travaux de gros œuvre
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Construction du groupe scolaire les Groues, secteur Hanriot, macro lot 1: terrassement — fondations — gros œuvre — structure bois — couverture — étanchéité — zinguerie — menuiseries extérieures — serrurerie.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 9 233 950.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45223220 Travaux de gros œuvre
44316500 Serrurerie
45100000 Travaux de préparation de chantier
45421000 Travaux de menuiserie
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR105 Hauts-de-Seine
Lieu principal d'exécution:

Nanterre.

II.2.4)Description des prestations:

Construction du groupe scolaire les Groues — secteur Hanriot.

Lot 1: terrassement - fondations — gros œuvre — structure bois — couverture — étanchéité — zinguerie — menuiseries extérieures — serrurerie.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 45
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution / Pondération: 10
Prix - Pondération: 45
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Description des options:

— PSE nº 1: Covid-19: nettoyage des installations de chantier selon les mesures OPPBTP en vigueur au 30.10.2020;

— PSE nº 2: films opalescents sur vitrages des locaux à RDC sur rue;

— PSE nº 3: motorisation des ouvrants de ventilation naturelle mis en place dans les salles de repos 2 et 3 et dans la cuisine pédagogique.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte
Explication:

Après la déclaration sans suite de l'appel d'offres et conformément à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique, la procédure avec négociation a été lancée sans nouvelle publicité avec le seul candidat ayant remis une offre conforme dans le cadre de l'appel d'offres initial.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 189-455301
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 21-2021
Intitulé:

Construction du groupe scolaire les Groues, secteur Hanriot, macro lot 1

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
18/03/2021
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 01
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 01
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Rubner Constructions Bois
Adresse postale: 36 avenue des Frères Montgolfier
Ville: Chassieu
Code NUTS: FRK26 Rhône
Code postal: 69680
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Genetin SAS
Adresse postale: 12 avenue Eugène Freyssinet
Ville: Frépillon
Code NUTS: FR108 Val-d’Oise
Code postal: 95740
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: DBS Entreprise SAS
Adresse postale: 2 allée des Aunettes
Ville: Étréchy
Code NUTS: FR104 Essonne
Code postal: 91580
Pays: France
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 9 233 950.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Le marché a été attribué au groupement d'entreprises Rubner/Genetin/DBS pour la solution de base avec les PSE nº 1 et 3.

Modalités de consultation des documents des marchés sur place après prise de rendez-vous auprès du service de la commande publique au +33 147294865/66.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2/4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Ville: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France
Courriel: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Adresse internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2/4 boulevard de l'Hautil — BP 30322
Ville: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
Pays: France
Courriel: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 130173400
Adresse internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
20/04/2021