Marché de travaux - 204856-2018

12/05/2018    S90    Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Toulouse: Station de métro

2018/S 090-204856

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:

Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SMAT
Adresse postale: Agissant au nom et pour le compte du SMTC, 1 place Esquirol, BP 10416
Ville: Toulouse Cedex 6
Code NUTS: FRJ23
Code postal: 31004
Pays: France
Courriel: commande-publique@tisseo-ingenierie.fr
Téléphone: +33 561144850
Fax: +33 561144851

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://tisseo.fr

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Doca — Stations courtes souterraines — Lots 3 et 4

Numéro de référence: DoCA_SCS_LOTS3ET4
II.1.2)Code CPV principal
45234125
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Travaux de parachèvement et d'électricité/CVC/plomberie/faux-plafonds sur les quais et travaux de réaménagement des locaux techniques pour 3 stations. Rétablissement de l'accès définitif à la station fontaine Lestang, aménagement intérieur de cette dernière et réalisation de la vêture extérieure de l'émergence. Les stations Mermoz, fontaine Lestang et Patte d'Oie n'ayant pas été pré-dimensionnées avec des longueurs de quais recevant des rames de 52 m, leur 2ème œuvre et les Équipements non liés au système (ENLS) doivent être adaptés.

Les travaux de ces 3 stations, dites «stations courtes souterraines», portent sur les aménagements dont les objectifs principaux sont:

— l'allongement des quais pour une exploitation avec des rames de 52 m,

— la mise en conformité de ces stations du système de désenfumage et de dégagements.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 2 187 083.26 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Parachèvement

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262522
45430000
45431000
45442100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

Lot 03 — Parachèvement:

— maçonnerie,

— étanchéité,

— plâtrerie,

— serrurerie,

— carrelage, faïences,

— peinture,

— signalétique,

— installations de chantier.

Pour l'ensemble des lots de second-œuvre et ENLS.

À titre indicatif, les quantités de matériaux à fournir par l'entreprise pour l'ensemble des 3 stations sont les suivantes:

— maçonnerie: 2 600 m2,

— étanchéité: 30 m2,

— portes: 44,

— garde-corps et mains courantes: 185 m2,

— carrelage/faïence: 710 m2,

— chape: 355 m2,

— peinture: 2 030 m2.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Adéquation technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Électricité/CVC/Plomberie/Faux-plafonds

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311000
45331000
45330000
45343000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

Lot 04 — Électricité/CVC/Plomberie/Faux-plafonds:

— courants faibles,

— courants forts,

— plomberie/CVC,

— faux-plafonds.

À titre indicatif, les quantités de matériaux à fournir par l'entreprise pour l'ensemble des 3 stations sont les suivantes:

— luminaires étanches: 45 unités,

— luminaires pour escalier: 43 unités,

— ligne lumineuse pour quais: 114 ml,

— détecteur incendie: 22 unités,

— blocs secours: 65 unités,

— prise RJ45 : 54 unités,

— caméras: 15 unités,

— câble radio: 200 ml,

— pompes de relevage EP: 6 unités avec,

— pompe de relevage EU: 12,

— réseau de relevage en acier galvanisé: 300 ml.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Adéquation technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 193-396751
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 52M 2017 13180 M
Lot nº: 3
Intitulé:

Parachèvement — Stations courtes souterraines — doublement de la capacité de la ligne A

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
16/04/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: GBMP
Adresse postale: ZI de Pahin, 16 boulevard Marcel Paul
Ville: Tournefeuille
Code NUTS: FRJ23
Code postal: 31170
Pays: France

Adresse internet: http://gbmp.fr/

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 1 333 386.29 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 52M 2017 13181 M
Lot nº: 4
Intitulé:

Électricité/CVC/Plomberie/Faux-plafonds — Stations courtes souterraines — Doublement de la capacité de la ligne A

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
09/04/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Fontanie SAS
Adresse postale: 1 allée des Pionniers de l'Aéropostale, BP 74096
Ville: Toulouse Cedex 4
Code NUTS: FRJ23
Code postal: 31029
Pays: France

Adresse internet: https://www.societe.com/societe/fontanie-326791993.html

Le titulaire est une PME: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Eiffage énergie thermie Sud-Ouest
Adresse postale: 1 allée des Pionniers de l'Aéropostale, BP 74096
Ville: Toulouse Cedex 4
Code NUTS: FRJ23
Code postal: 31029
Pays: France

Adresse internet: http://www.eiffageenergie.com/accueil

Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 853 696.97 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Ville: Toulouse Cedex 07
Code postal: 31068
Pays: France
Courriel: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Téléphone: +33 562735757
Fax: +33 562735740

Adresse internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Toute décision pourra faire l'objet d'un recours:

— conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de la justice administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision d'attribution ou de rejet,

— conformément aux dispositions de l'article L. 551-5 du code de la justice administrative, avant la conclusion du contrat (référé pré-contractuel pouvant être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat),

— conformément aux dispositions de l'article L. 551-13 du code de la justice administrative, après la conclusion du contrat,

— conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/05/2018