Marché de travaux - 214998-2018

19/05/2018    S95    - - Marché de travaux - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

France-Le Havre: Machines et appareils de filtration ou de purification de l'eau

2018/S 095-214998

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2018/S 082-183028)

Legal Basis:

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Communauté de l'agglomération havraise
24760059600107
Hôtel d'Agglomération, 19 rue Georges Braque, CS 70 854
Le Havre
76085
France
Téléphone: +33 235194486
Courriel: secretariatcao@codah.fr
Fax: +33 235194466
Code NUTS: FRD22

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.codah.fr/

Adresse du profil d’acheteur: https://www.mpe76.fr/

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux de remplacement des filtres à sable des chaînes de filtration C1 à C3 du complexe aquatique les bains des docks par des filtres à diatomées

Numéro de référence: 18at-Codah-0024-N
II.1.2)Code CPV principal
42912300
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Le délai d'exécution des travaux débute à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage, correspondant à l'arrêt technique des chaînes de filtration. La date d'arrêt sera fixée par la CODAH. Le délai global d'exécution des travaux est de 60 jours calendaires maximum compris la période de préparation, les congés et les jours d'intempéries. La date de fermeture de l'équipement est prévue le 18.10.2018 au soir pour une durée maximale de 4 semaines pour arrêt technique. La réouverture au public est programmée au plus tard le 16.11.2018. L'entreprise disposera des 2 semaines précédant l'arrêt technique pour effectuer tous travaux préparatoires ou opérations liées aux travaux et n'empêchant pas l'exploitation de l'établissement dans des conditions normales. À l'issue de l'arrêt technique, la totalité des filtres devront être fonctionnels afin de permettre une réouverture complète de l'établissement au public.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/05/2018
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 082-183028

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de:
Date: 25/05/2018
Heure locale: 16:00
Lire:
Date: 08/06/2018
Heure locale: 16:00
VII.2)Autres informations complémentaires: