Marché de travaux - 225399-2020

14/05/2020    S94

France-Paris: Travaux de construction de lignes de tramway

2020/S 094-225399

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: RATP
Numéro national d'identification: 77566343801906
Adresse postale: Lac B916 — 54 quai de la Rapée
Ville: Paris Cedex 12
Code NUTS: FR101 Paris
Code postal: 75599
Pays: France
Point(s) de contact: Marie-Christine Perrichon
Courriel: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Téléphone: +33 158773075
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ratp.fr
Adresse du profil d’acheteur: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
I.6)Activité principale
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

PACT T1 Volet transport et SDRM: travaux de génie civil et de VRD pour le SMR

Numéro de référence: DHA_2019MOP14071
II.1.2)Code CPV principal
45234126 Travaux de construction de lignes de tramway
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Le présent avis s'inscrit dans le cadre de deux projets que sont:

— l'opération Plan d'actions coordonnées du tramway T1 (PACT T1) qui vise à améliorer le service du tronçon historique de 9 Km entre les stations gare de Saint-Denis et Hôtel de Ville de Bobigny. Cette opération prévoit, entre autres, l'adaptation des stations existantes et du SMR (Site de maintenance et de remisage) de Bobigny au nouveau matériel roulant,

— l'opération SDRM (Schéma directeur de remisage et de maintenance) qui a pour mission d’identifier des solutions de remisage et de maintenance sur les lignes T1 et T8 susceptibles de répondre aux besoins des opérations réalisées sur le T1 notamment pour le renouvellement du TFS (Tramway standard français).

Le présent avis concerne un marché à tranches à prix mixtes. Il a pour objet la réalisation des travaux de génie civil et de voirie et réseaux divers (VRD) pour le Site de maintenance et de remisage (SMR) de Bobigny.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur hors TVA: 3 889 759.17 EUR
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR106 Seine-Saint-Denis
Lieu principal d'exécution:

Bobigny

II.2.4)Description des prestations:

Les prestations à réaliser pour la tranche ferme sont les suivantes (quantités indicatives):

— les études d’implantation et d’exécution, le suivi d’exécution et la remise des dossiers d’exécution,

— la pose des emprises, protections et voies d’accès nécessaires à la réalisation des travaux ainsi que les entretiens tout au long des travaux, (350 ml);

— les travaux préparatoires (défrichages, abattages, travaux de VRD, déposes, déplacements ou protections des clôtures, mobiliers, équipements ou végétations existantes), et les remises en état en fin de chantier,

— les travaux de démolition et terrassement des voiries, plateformes, heurtoirs, ouvrages et fondations, (2 000 m3),

— l’évacuation en centre de tri de tous les matériaux, matériels déposés ou démolis,

— la réalisation des réseaux multitubulaires et secondaires pour le raccordement des futurs équipements du SMR y compris chambres (40 unités) et regards (50 unités) et les raccordements aux réseaux existants, (1 800 ml),

— la réalisation des fondations profondes et superficielles des équipements (LAC, SIG, CFA, rupteurs, etc.) y compris la reconnaissance des sols et la mise en relation avec les réseaux, (9 massifs LAC et 60 massifs / socles équipements),

— la réalisation de platelages de traversées de voies durant les travaux, (160 m2),

— la réalisation de plate-formes de voies de type PF2, (480 m2),

— la modification de cheminements conducteurs (80 ml): démolitions de cheminements, multitubulaires, talutages puis création,

— les travaux de remises en état en fin de chantier.

Les prestations à réaliser pour la tranche optionnelle (TO) sont les suivantes (quantités indicatives):

— les études et installations de chantier,

— la démolition de heurtoirs pour allongements de voies (4 unités),

— la réalisation de plate-formes de voies de type PF2 (50 MPa), (280 m2),

— les travaux de démolition de massifs LAC (4 unités / 5 m3),

— la réalisation de massifs LAC sur fondations profondes (4 unités),

— la pose de réseaux secs pour les différents systèmes (400 ml),

— la réalisation des ouvrages divers (socles armoires SIG, massifs rupteurs, etc.) (10 unités),

— la création de cheminements sécurisés dont garde-corps (60 ml).

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Pertinence de l’organisation managériale envisagée / Pondération: 4 %
Critère de qualité - Nom: Pertinence de la description détaillée des méthodologies et des moyens matériels envisagés / Pondération: 22 %
Critère de qualité - Nom: Plannings / Pondération: 10 %
Critère de qualité - Nom: Sécurité et développement durable / Pondération: 4 %
Prix - Pondération: 60 %
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Des modifications pourront être apportées au marché, conformément aux articles R. 2194-1 à R. 2194-9 du code de la commande publique. La RATP se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire du marché dans les conditions énoncées à l’article R. 2122-7 du code de la commande publique.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

CTA: E19 - Autre génie civil

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 203-495175
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Marché nº: MOP200026
Lot nº: Lot T02
Intitulé:

Travaux de génie civil et de VRD du site de maintenance

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
28/04/2020
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Eurovia IDF
Ville: Aubervilliers
Code NUTS: FR10 Ile-de-France
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: CMC
Ville: Chevilly-Larue
Code NUTS: FR1 ILE-DE-FRANCE
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication? oui)
Valeur totale du marché/du lot: 3 889 759.17 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Ville: Montreuil Cedex
Code postal: 93558
Pays: France
Courriel: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Téléphone: +33 149202000
Fax: +33 149202099
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: Tribunal administratif de Montreuil
Adresse postale: 7 rue Catherine Puig
Ville: Montreuil Cedex
Code postal: 93558
Pays: France
Courriel: greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Téléphone: +33 149202000
Fax: +33 149202099
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: RATP Département juridique — unité projets et contrats
Adresse postale: 54 quai de la Rapée
Ville: Paris
Code postal: 75599
Pays: France
Courriel: info.recours@ratp.fr
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/05/2020