Marché de travaux - 229839-2015

Afficher la vue résumée

03/07/2015    S126

France-Villiers-le-Bel: Travaux de construction

2015/S 126-229839

Avis d’attribution de marché

Travaux

Directive 2004/18/CE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom, adresses et point(s) de contact

Nom officiel: Communauté d'agglomération Val de France
Numéro national d'identification: 24950038000020
Adresse postale: 1 bd Carnot
Ville: Villiers-le-Bel
Code postal: 95400
Pays: France
À l'attention de: M. Didier Vaillant, président
E-mail: servicemarches@agglo-valdefrance.fr
Téléphone: +33 134041770
Fax: +33 134190199

Adresse(s) internet:

Adresse générale du pouvoir adjudicateur: http://www.agglo-valdefrance.fr

Adresse du profil d’acheteur: https://agglo-valdefrance.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.3)Activité principale
Services généraux des administrations publiques
I.4)Attribution de marché pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs
Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs: non

Section II: Objet du marché

II.1)Description
II.1.1)Intitulé attribué au marché
Construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel.
II.1.2)Type de marché et lieu d’exécution, de livraison ou de prestation
Travaux
Exécution

Code NUTS FR108 Val-d'Oise

II.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
II.1.4)Description succincte du marché ou de l’acquisition/des acquisitions
Construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel.
II.1.5)Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics)

45000000 Travaux de construction, 45210000 Travaux de construction de bâtiments, 45212331 Travaux de construction de bibliothèques multimédia

II.1.6)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
II.2)Valeur totale finale du ou des marché(s)
II.2.1)Valeur totale finale du ou des marché(s)

Section IV: Procédure

IV.1)Type de procédure
IV.1.1)Type de procédure
Ouverte
IV.2)Critères d’attribution
IV.2.1)Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères suivants
1. Valeur technique telle qu'elle ressort du mémoire technique et méthodologique — le détail est précisé dans la rubrique autres informations. Pondération 60
2. Prix des prestations (selon le prix forfaitaire porté à l'acte d'engagement). Pondération 40
IV.2.2)Enchère électronique
IV.3)Renseignements d'ordre administratif
IV.3.1)Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur
CAVDF-15-016-DGST
IV.3.2)Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché

Avis de marché

Numéro de l'avis au JOUE: 2015/S 58-101202 du 24.3.2015

Section V: Attribution du marché

Marché nº: CAVDF 15-016-01-DGST Lot nº: 1 - Intitulé: Gros-œuvre — maçonnerie
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Construction moderne
Adresse postale: 16 avenue James de Rothschild, CS 20004, Ferrières-en-Brie
Ville: Marne-la-Vallée Cedex
Code postal: 77614

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-02-DGST Lot nº: 2 - Intitulé: Étanchéité
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 9
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Étanchéité du Nord
Adresse postale: 22 rue de l'Ormeteau
Ville: Chelles
Code postal: 77500

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-03-DGST Lot nº: 3 - Intitulé: Bardage
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 4
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Entreprise Martin SA
Adresse postale: 6 rue du Prieuré
Ville: Chaumont
Code postal: 52000

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-04-DGST Lot nº: 4 - Intitulé: Cloisons — plâtrerie — faux-plafonds
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: ERI / Sesini
Adresse postale: 45 rue de la Prairie
Ville: Fontenay-sous-Bois
Code postal: 94120

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-05-DGST Lot nº: 5 - Intitulé: Menuiserie extérieures — fermetures — métallerie
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 7
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Diter
Adresse postale: ZAC Les Bornes du Temps, 8 bis allée du Vieux Berger
Ville: Argœuves
Code postal: 80470

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-06-DGST Lot nº: 6 - Intitulé: Menuiserie bois
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 11
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: ERI / Sesini
Adresse postale: 45 rue de la Prairie
Ville: Fontenay-sous-Bois
Code postal: 94120

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-07-DGST Lot nº: 7 - Intitulé: Revêtements sol et murs
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Technopose et BEDEL
Adresse postale: ZAC de Montévrain, 4 rue de Berlin
Ville: Montévrain
Code postal: 77144

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-08-DGST Lot nº: 8 - Intitulé: Électricité courants forts et faibles
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Rezza (Société entreprise générale d'électricité)
Adresse postale: 42/44 rue Robert Schuman
Ville: Arnouville
Code postal: 95400

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-09-DGST Lot nº: 9 - Intitulé: Chauffage — ventilation — rafraichissement — plomberie — sanitaire
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 10
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: SESAR
Adresse postale: 13 route de Morangis
Ville: Wissous
Code postal: 91320

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-10-DGST Lot nº: 10 - Intitulé: Peinture
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 3
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Coquard
Adresse postale: 48 rue du Pré des Aulnes, parc des Arpents
Ville: Pontault-Combault
Code postal: 77340

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance
Marché nº: CAVDF 15-016-11-DGST Lot nº: 11 - Intitulé: Voirie réseaux divers
V.1)Date d'attribution du marché:
25.6.2015
V.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
V.3)Nom et adresse de l'opérateur économique auquel le marché a été attribué

Nom officiel: Colas Île-de-France Normandie
Adresse postale: Centre Pierrelaye, 45 chaussée Jules-César
Ville: Pierrelaye
Code postal: 95480

V.4)Informations sur le montant du marché
V.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Information sur les fonds de l'Union européenne
VI.2)Informations complémentaires:
Financement:
Cette opération est subventionnée en partie par:
— État au titre de la DRAC 605 409 EUR,
— État au titre de l'ANRU: à hauteur de 13,94 % de l'opération,
— Région Île-de-France: à hauteur de 30 % des travaux,
— Département du Val-d'Oise: à hauteur de 26,49 % de l'opération.
Critères de sélections des offres:
Conformément à l'article 53 du code des marchés publics, pour attribuer chaque marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le classement des offres a été effectué selon une note finale sur 100 points attribuée selon les critères pondérés ci-dessous:
Critère nº 1: la valeur technique telle qu'elle ressort du mémoire technique et méthodologique appréciée à hauteur de 60 % de la note finale soit notée sur 60 points.
Le critère est jugé sur les sous-critères suivants, chaque élément étant noté sur 5 points assorti d'un coefficient selon le lot:
Sous-critère 1: fiches techniques des matériaux mis en œuvre, procédés et moyens d'exécution envisagés — coefficient 2 pour l'ensemble des lots;
Sous-critère 2: installations de chantier: moyens matériels prévus (fiches techniques pour les plus importants), organisation des circulations et contrôle d'accès, plan d'installation de chantier, localisation des zones de stockage, clôture de chantier — coefficient 2 pour le lot 1 et 1 pour les autres lots;
Sous-critère 3: équipe prévue sur le chantier et effectif moyen mensuel, encadrement de l'équipe sur le chantier et organigramme des intervenants + organisation du groupement (le cas échéant): répartition des prestations et des responsabilités (convention de groupement), rôle du mandataire solidaire — coefficient 2 pour l'ensemble des lots;
Sous-critère 4: propreté, sécurité et hygiène du chantier: note spécifique au chantier avec détail matériel et procédure envisagés, présentation de la gestion des déchets (cantonnement, nettoyage), maîtrise des nuisances sur l'environnement (bruit, poussière, etc.), cadre application de la charte chantier propre et mesures spécifiques liées à la sécurité — coefficient 1 pour le lot 1 et 2 pour les autres lots;
Sous-critère 5: planning détaillé d'exécution des prestations du lot, poste par poste (de la préparation au parfait achèvement) dans le respect du planning de référence du DCE, avec interface avec les autres lots, délais de fabrication et d'approvisionnement et délais d'études.
Moyens proposés par l'entreprise:
— pendant les périodes de congés,
— pour rattraper d'éventuels retards, des aléas, etc.
Coefficient 1 pour tous les lots:
Sous-critère 6: participation à la cellule de synthèse: présentation et gestion de la cellule de synthèse — coefficient 2 pour tous les lots;
Sous-critère 7: qualité formelle des documents remis: cadre de la DPGF remis au DCE dûment complété, reprise de la numérotation du mémoire technique proposé.
Présenter un sommaire — coefficient 1 pour le lot 1 et 2 pour les autres lots:
Sous-critère 8: visite du site uniquement pour le lot 1 — coefficient 1;
Critère nº 2: prix des prestations (selon le prix forfaitaire porté à l'acte d'engagement) (NP) apprécié à hauteur de 40 % de la note finale soit noté sur 40 points.
Attribution:
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 1 gros œuvre — maçonnerie, a été attribué à la société Construction moderne pour pour un montant global et forfaitaire de 679 174,58 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 2 étanchéité a été attribué à la société Étanchéité du Nord, pour un montant global et forfaitaire de 81 945,78 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 3 bardage, a été attribué à la société Martin pour un montant global et forfaitaire de 129 998,04 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 4 cloisons — plâtrerie — faux plafonds, a été attribué au groupement ERI/Sesini pour pour un montant global et forfaitaire de 99 959,95 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 5 menuiserie extérieures — fermetures — métallerie, a été attribué à la société DITER pour un montant global et forfaitaire de 170 000 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 6 menuiserie bois, a été attribué au groupement ERI/Sesini pour un montant global et forfaitaire de 61 037,38 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 7 revêtements sol et murs, a été attribué à la société Techno Pose et BEDEL pour un montant global et forfaitaire de 28 052,80 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 8 electricité courants forts et faibles, a été attribué à la société REZZA pour un montant global et forfaitaire de 129 000 EUR HT et pour l'option technique nº 1: un système de vidéosurveillance complet pour un montant de 2 000 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 9: chauffage — ventilation — rafraichissement — plomberie — sanitaire, a été attribué à la société SESAR pour un montant global et forfaitaire de 199 462,61 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 10: peinture, a été attribué à la société Coquard pour un montant global et forfaitaire de 16 800 EUR HT.
Le marché de travaux relatif à la construction d'une médiathèque intercommunale à Villiers-le-Bel — lot 11: VRD, a été attribué à la société Colas pour un montant global et forfaitaire de 133 301,30 EUR HT.
Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP:
Annonce nº 15-42100, mise en ligne le 19.3.2015
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 29.6.2015.
VI.3)Procédures de recours
VI.3.1)Instance chargée des procédures de recours

Nom officiel: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Ville: Cergy-Pontoise Cedex
Code postal: 95027
E-mail: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr
Téléphone: +33 13073400
Fax: +33 13073459

VI.3.2)Introduction des recours
Précisions concernant les délais d'introduction des recours: 2 mois;
Référé précontractuel: selon les dispositions des articles L.551-1 et R.551-1 du code de justice administrative;
Référé contractuel: selon les dispositions des L.551- 13 et R.551-7 du code de la justice administrative;
Recours en excès de pouvoir: selon les dispositions de l'article R.421-1 du code de la justice administrative;
Recours de plein contentieux: conformément à l'article R 421-1 du code de la justice administrative et à l'arrêt du Conseil d'État du 16.7.2007.
Une fois exécutoire, les marchés pourront être consultés par toute personne qui en fait la demande expresse, auprès du service de la Communauté d'agglomération Val de France (dans les limites fixées par la loi nº 78-753 du 17.7.1978 relative notamment à la communication des documents administratifs).
VI.3.3)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction des recours
VI.4)Date d’envoi du présent avis:
29.6.2015