Marché de travaux - 232801-2020

20/05/2020    S98

France-Château-la-Vallière: Travaux de construction

2020/S 098-232801

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 076-179100)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: EHPAD Louise de la Vallière
Adresse postale: 7 rue de la Citadelle
Ville: Château-la-Vallière
Code NUTS: FR FRANCE
Code postal: 37330
Pays: France
Courriel: Direction.clv@orange.fr
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://marches.a-e-o.fr

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux de construction du nouvel EHPAD Louise de la Vallière à Château-la-Vallière (37)

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Travaux de construction du nouvel EHPAD Louise de la Vallière à Château-la-Vallière (37).

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
18/05/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 076-179100

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres
Au lieu de:
Date: 28/05/2020
Heure locale: 16:00
Lire:
Date: 18/06/2020
Heure locale: 12:00
VII.2)Autres informations complémentaires:

Informations:

— le RC a été modifié pour reporter la date de remise des offres au 18.6.2020 afin de tenir compte des retards de réponse de la filière bâtiment, retrait du planning de la liste des documents contractuels;

— modification de l'acte d'engagement pour ajouter les incidences de la pandémie COVID-19 au délai contractuel;

— ajout d'un article COVID-19 au CCTC et aux CCTP;

— ajout à tous les DPGF d'un article COVID-19;

— ajout du PC;

— ajout du PGC SPS modifié;

— ajout de la modification du dossier de loi sur l'eau.

Tous ces documents feront l'objet d'un additif et sont à télécharger sur la plateforme de mise en ligne.