Bauleistung - 272830-2022

20/05/2022    S98

das Vereinigte Königreich-Redcar: Bau von Forschungs- und Prüfeinrichtungen

2022/S 098-272830

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centre for Process Innovation Limited
Postanschrift: Wilton Centre
Ort: Redcar
NUTS-Code: UK United Kingdom
Postleitzahl: TS10 4RF
Land: Vereinigtes Königreich
E-Mail: e-tendering@uk-cpi.com
Telefon: +44 1642455340
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.uk-cpi.com
Adresse des Beschafferprofils: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA30305

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

1396 - Design and Build of the Medicines Manufacturing Innovation Centre (MMIC)

Referenznummer der Bekanntmachung: 1396
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45214620 Bau von Forschungs- und Prüfeinrichtungen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKM83 Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

CPI require a Principal Contractor to deliver the Design and Build of the Medicines Manufacturing Innovation Centre as described within the ITT and supporting documentation included with this procurement;

The design and build contract will be on the basis of a two stage appointment.

The first stage will be in accordance with a Pre-Construction Services Agreement and the second stage in accordance with a NEC4 Engineering and Construction Contract Option A, Priced Contract with Activity Schedule for which the Works Information and Site Information are described in the Tender Appendices.

Appointment to the second stage will follow successful completion of the first stage.

For the avoidance of doubt, delivery of the process equipment operating in the cleanrooms is not part of this scope. However, the detailed design of the cleanrooms must consider the requirements of this process equipment.

NB. The award of this contract is NOT conditional on the approval of grant funding which has already been awarded.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 24
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2019/S 245-602089

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1396
Bezeichnung des Auftrags:

1396 - Design and Build of the Medicines Manufacturing Innovation Centre (MMIC)

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
17/12/2019
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Interserve Construction
Postanschrift: 2 Almondview Business Park, , Almondview
Ort: Livingston
NUTS-Code: UKM78 West Lothian
Postleitzahl: EH54 6SF
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 1506447660
Fax: +44 1506440700
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 24 000 000.00 GBP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

MMIC construction costs which have increased beyond the original contract award sum. Due to pandemic cost increases, programme delays due to AMIDS development, costs have exponentially increased.

(SC Ref:693092)

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Glasgow Sheriff Court and Justice of the Peace Court
Postanschrift: Sheriff Clerk's Office, 1 Carlton Place
Ort: Glasgow
Postleitzahl: G5 9DA
Land: Vereinigtes Königreich
Internet-Adresse: www.uk-cpi.com
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/05/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45214620 Bau von Forschungs- und Prüfeinrichtungen
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: UKM83 Inverclyde, East Renfrewshire and Renfrewshire
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

CPI awarded tender 1396 - Design and Build of the Medicines Manufacturing Innovation Centre (MMIC) to Interserve Construction Limited under 2019/S 245-602089, during the build programme, costs have exponentially increased due to pandemic cost increases, programme delays due to AMIDS development and therefore this modification notice is increasing the awarded value to the upper limit of modification allowable against this contract.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 36
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 24 000 000.00 GBP
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Interserve Construction Ltd
Postanschrift: Interserve House, Almond View Business Park
Ort: Livingston
NUTS-Code: UKM Scotland
Postleitzahl: EH54 6SF
Land: Vereinigtes Königreich
Telefon: +44 1506447660
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

MMIC construction costs have increased beyond the original awarded contract sum. Due to pandemic cost increases, programme delays due to AMIDS development, ran by local council, costs and timelines have exponentially increased.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

MMIC construction costs which have increased beyond the original contract sum. Due to pandemic cost increases, programme delays due to AMIDS development (local council programme), costs and timings have exponentially increased.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 18 000 000.00 GBP
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 24 000 000.00 GBP