Marché de travaux - 284112-2018

03/07/2018    S125    Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Massy: Gazon artificiel

2018/S 125-284112

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Commune de Massy
Numéro national d'identification: 21910377700013
Adresse postale: 1 avenue du Général de Gaulle
Ville: Massy
Code NUTS: FR104
Code postal: 91300
Pays: France
Courriel: correspondre@aws-france.com
Téléphone: +33 160137403

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.ville-massy.fr

Adresse du profil d’acheteur: http://www.marches-publics.info/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Modernisation de terrains de sports extérieurs

Numéro de référence: T18027
II.1.2)Code CPV principal
39293300
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Transformation du terrain de rugby gazonné Lamarre en terrain de rugby en gazon synthétique à double classement Fff5 et Irb/Ffr catégorie B, Clôture et pare-ballon au Stade Ladoumegue, Installation d'un éclairage sportif E2 600 Lux, Espace Villaine: régénération de 4 courts de tennis plein air en résine synthétique.forme de marché: à tranches. Attribution d'un marché pour chaque lot

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 1 134 923.91 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Transformation d'un terrain de rugby gazonné en terrain synthétique

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
39293300
45212221
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Transformation du terrain de rugby gazonné Lamarre en terrain de rugby en gazon synthétique à double classement Fff5 et Irb/Ffr catégorie B, clôture et pare-ballon

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Moyens matériels et humains, méthodologie / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Paq / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Sosed / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Qualité des revêtements synthétiques et de la couche de souplesse (lots 1 et 2) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Fiches techniques des fournitures nécessaires à la réalisation du chantier et leur provenance / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Conformité des matériaux par rapport au CCTP / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de garanties contractuelles et notamment des extensions de garantie au-delà de 10 ans / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution — Programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de livraison / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution — Amélioration des délais de réalisation / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Variante imposée nº 1:remplissage en matériaux naturels du terrain de rugby. La remise d'autres offres variantes que celle-ci n'est pas autorisée possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

2 tranches optionnelles: To1: aménagement du Joug et To2: aménagement du Joug avec matériaux naturels — Délai affermissement: 1 mois à compter de la notification outre les variantes exigées au 2.4 du présent règlement de consultation pour les lots nº 1 et 3, les candidats auront la possibilité de proposer des offres variantes, limitées uniquement sur la structure de la couche de fondation

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Rénovation de 4 courts de tennis

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45212221
45212221
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Rénovation de 4 courts de tennis plein air en résine à l'espace Vilaine

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Moyens matériels et humains, méthodologie / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Paq / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Sosed / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Qualité des revêtements synthétiques et de la couche de souplesse (lots 1 et 2) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Fiches techniques des fournitures nécessaires à la réalisation du chantier et leur provenance / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Conformité des matériaux par rapport au CCTP / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de garanties contractuelles et notamment des extensions de garantie au-delà de 10 ans / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution — Programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de livraison / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution — Amélioration des délais de réalisation / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Outre les variantes exigées au 2.4 du présent Règlement de Consultation pour les lots nº 1 et 3, les candidats auront la possibilité de proposer des offres variantes, limitées uniquement sur la structure de la couche de fondation

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Eclairage d'un terrain de rugby

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316100
45212221
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FR104
II.2.4)Description des prestations:

Eclairage du terrain de rugby Lamarre en E/2 600 lux

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Moyens matériels et humains, méthodologie / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Paq / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Sosed / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Qualité des revêtements synthétiques et de la couche de souplesse (lots 1 et 2) / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Fiches techniques des fournitures nécessaires à la réalisation du chantier et leur provenance / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Conformité des matériaux par rapport au CCTP / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Valeur technique — Proposition d'engagement du candidat sur des dispositions de garanties contractuelles et notamment des extensions de garantie au-delà de 10 ans / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution — Programmation détaillée par tâche des travaux avec indication des délais de livraison / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution — Amélioration des délais de réalisation / Pondération: 5
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Outre les variantes exigées au 2.4 du présent règlement de consultation pour les lots nº 1 et 3, les candidats auront la possibilité de proposer des offres variantes, limitées uniquement sur la structure de la couche de fondation

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 073-161158
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1
Intitulé:

Transformation d'un terrain de rugby gazonné en terrain synthétique

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: ID Verde
Adresse postale: 16 b rue de Paris
Ville: Champlan
Code NUTS: FR104
Code postal: 91160
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 902 918.61 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 2
Intitulé:

Rénovation de 4 courts de tennis

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Pro Courts
Adresse postale: 14 rue Beffroy
Ville: Neuilly-sur-Seine
Code NUTS: FR105
Code postal: 92200
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 24 000.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Lot nº: 3
Intitulé:

Eclairage d'un terrain de rugby

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
12/06/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: SA Scop Drtp
Adresse postale: 45 rue du Faubourg du Pont
Ville: Saint-Florentin
Code NUTS: FRC14
Code postal: 89600
Pays: France
Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 208 005.30 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Le marché est à prix global et forfaitaire. Le montant précisé pour le lot nº 1 inclut les tranches optionnelles (tranche 1 pour 142 495 EUR (HT) et tranche 2 pour 3 404 EUR (HT). Ces tranches seront affermies, le cas échéant, dans un délai d'1 mois à compter de la notification initiale du marché. Le marché est d'une durée de 3 mois — période de préparation incluse — à compter de sa notification. Les pièces du marché sont consultables à la mairie de Massy de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00 bureau B431, 1 avenue du Général de Gaulle, F-91349 Massy Cedex. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat au 01.60.13.73.06 ou 01.60.13.75.28

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Ville: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France
Courriel: greffe.ta-versailles@juradm.fr
Téléphone: +33 139205400
Fax: +33 139205487
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

S'adresser au greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/06/2018