Lavori - 288788-2019

21/06/2019    S118    Lavori - Avviso di gara - Procedura aperta 

Paesi Bassi-Heerhugowaard: Energia solare

2019/S 118-288788

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Numero di identificazione nazionale: 58668320
Indirizzo postale: Stationsplein 136
Città: Heerhugowaard
Codice NUTS: NL
Codice postale: 1703 WC
Paese: Paesi Bassi
Persona di contatto: Ernst Moerman
E-mail: info@hhnk.nl
Tel.: +31 725828282
Fax: +31 725827010

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.hhnk.nl

I.2)Appalto congiunto
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a744d3df97c6d4ee9a70ae9edb0fea75
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a744d3df97c6d4ee9a70ae9edb0fea75
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al seguente indirizzo:
Denominazione ufficiale: De website van TenderNed.
Città: Den Haag
Paese: Paesi Bassi
E-mail: servicedesk@TenderNed.nl
Codice NUTS: NL

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.tenderned.nl

I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Leveren, plaatsen en onderhouden pv-installaties op de rwzi's Beemster, Geestmerambacht (fase 2), Heiloo en Wevershoof

Numero di riferimento: HHNK-19.1040611
II.1.2)Codice CPV principale
09330000
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

De aanbestedingsprocedure betreft een opdracht voor leveringen en diensten bestaande uit het leveren, plaatsen en onderhouden van pv-installaties in veldopstellingen op de volgende rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi's) in het beheergebied van aanbesteder:

— Beemster,

— Geestmerambacht,

— Heiloo,

— Wervershoof.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:
II.2.2)Codici CPV supplementari
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: NL
Codice NUTS: NL32
Luogo principale di esecuzione:

Beemster, Warmenhuizen, Heiloo en Wervershoof

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

De aard van de opdracht bestaat uit het (eventueel) bouwrijp maken van de locaties, het leveren, installeren, beproeven en bedrijfsklaar opleveren van pv-installaties op terreinen van vier rwzi's. Streven is een maximaal rendabele installatie waarbij rendabel staat voor het gegarandeerd behalen van een vastgestelde minimale kWh-opbrengst over een periode van 15 jaar, tegen de laagste integrale systeemkosten.

Behalve realisatie van de levering, dient de opdrachtnemer de installaties tegen een vaste prijs te beheren en te onderhouden gedurende 15 jaar na oplevering, waarbij per locatie een vastgestelde minimale opbrengst wordt gegarandeerd.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Kwaliteit / Ponderazione: 35
Prezzo - Ponderazione: 65
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 03/09/2019
Fine: 16/12/2020
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

— Uniform Europees Aanbestedingsdocument

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

— Financieel Economische Draagkracht

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

— Technische bekwaamheid (ervaring)

III.1.5)Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:
III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull'asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/08/2019
Ora locale: 11:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Olandese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/08/2019
Ora locale: 11:30
Luogo:

Kantoor van het hoogheemraadschap aan Stationsplein 136 te Heerhugowaard.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Inlichtingen kunnen tot en met 17.7.2019 worden gevraagd via het Dashboard van Uw aanbestedingen onder het kopje "Vragen en antwoorden (aanmeldfase).

Een aanwijzing vindt wel plaats. Zie de inschrijvingsleidraad paragraaf 3.3.1 voor de data een aanvullende informatie.

Het is mogelijk om vragen te stellen vanaf de dag van aankondiging tot bovengenoemde datum. Geadviseerd wordt niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van vragen.

***********************************************LET OP!**************************************************************************

Met betrekking tot invullen van de Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wil de opdrachtgever het volgende melden:

U dient de UEA in het dashboard van de aanbesteding in te vullen, zie https://www.tenderned.nl/verbeteringen-augustus-uea-module-tenderned:

"De onderneming opent het betreffende UEA via de UEA-module, vult het in en voegt het bestand via de module toe aan de inschrijving. Ook hiervan genereert TenderNed automatisch een XML- en Pdf-bestand". Ondervindt u hierbij problemen of heeft u nadere uitleg nodig, raadpleeg dan de helpdesk van TenderNed: 0800-8363376 of servicedesk@TenderNed.nl.

***********************************************************************************************************************************

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Rechtbank Noord-Holland
Indirizzo postale: Postbus 1621
Città: Haarlem
Codice postale: 2003 BR
Paese: Paesi Bassi
E-mail: kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Tel.: +31 883611172
Fax: +31 883610152

Indirizzo Internet: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem

VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Rechtbank Noord-Holland
Indirizzo postale: Postbus 1621
Città: Haarlem
Codice postale: 2003 BR
Paese: Paesi Bassi
E-mail: kortgeding.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Tel.: +31 883611172
Fax: +31 883610152

Indirizzo Internet: http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/Rechtbanken/haarlem

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
20/06/2019