Marché de travaux - 311887-2019

05/07/2019    S128    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Labège: Travaux de couverture de panneaux solaires

2019/S 128-311887

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Communauté d’agglomération du Sicoval
65 rue du Chêne Vert
Labège
31670
France
Courriel: commande.publique@sicoval.fr
Code NUTS: FRJ23

Adresse(s) internet:

Adresse principale: https://webmarche.adullact.org

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Établissement intercommunal
I.5)Activité principale
Autre activité: L’environnement, l’aménagement de l’espace, des transports, de l’habitat, du développement économique et l’action sociale

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Installations photovoltaïques en autoconsommation 3 sites

II.1.2)Code CPV principal
45261215
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Le délai global prévu pour l'exécution de l'ensemble des prestations est de 5 mois.

Les délais d’exécution selon le lot sont:

— lot 1: le délai d'exécution des travaux est de 18 semaines, dont 8 semaines de période de préparation,

— lot 2: le délai d'exécution des travaux est de 13 semaines, dont 8 semaines de période de préparation,

— lots 3 et 4: le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est de 17 semaines, dont 8 semaines de période de préparation.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 461 296.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Labège – Step – installation photovoltaïque

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261215
09331000
09331200
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

— lot 1: le délai d'exécution des travaux est de 18 semaines, dont 8 semaines de période de préparation.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique se décomposant ainsi: / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère qualité du matériel / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère méthodologie et organisation / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère planning et délais d’exécution / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Ayguesvives – Step – installation photovoltaïque

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261215
09331000
09331200
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d'exécution des travaux est de 13 semaines, dont 8 semaines de période de préparation.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique se décomposant ainsi: / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère qualité du matériel / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère méthodologie et organisation / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère planning et délais d’exécution / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Labège – Centre Diagora – installation photovoltaïque

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261215
09331000
09331200
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est de 17 semaines, dont 8 semaines de période de préparation.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique se décomposant ainsi: / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère qualité du matériel / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère méthodologie et organisation / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère planning et délais d’exécution / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Labège – Centre Diagora – travaux de réfection d’étanchéité

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261215
45261420
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRJ23
II.2.4)Description des prestations:

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est de 17 semaines, dont 8 semaines de période de préparation.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: La valeur technique se décomposant ainsi: / Pondération: 40
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère qualité du matériel / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère méthodologie et organisation / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Le sous-critère planning et délais d’exécution / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19021M
Lot nº: 1
Intitulé:

(Labège – Step – installation photovoltaïque

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 6
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
AGV Flottes Électricité SAS
avenue de Causse – ZA de Bel Air
Onet-le-Château
12850
France
Code NUTS: FRJ22
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 143 990.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19022M
Lot nº: 2
Intitulé:

Ayguesvives – Step – installation photovoltaïque

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Courant Naturel
ZA de la Prade
Soual
81580
France
Code NUTS: FRJ27
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 143 881.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19023M
Lot nº: 3
Intitulé:

Labège – Centre Diagora – installation photovoltaïque

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 8
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Autan Solaire
ZA Les Monges RDV 813
Deyme
31450
France
Code NUTS: FRJ23
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 62 925.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section V: Attribution du marché

Marché nº: 19024M
Lot nº: 4
Intitulé:

Labège – Centre Diagora – travaux de réfection d’étanchéité

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
25/06/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
SAS CDS
ZI Activestre
Carbonne
31390
France
Code NUTS: FRJ23
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 110 500.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Publication antérieure concernant le même marché:

Référence de la publication au BOAMP: parution no 19-3660.

Le marché a été conclu le 25.6.2019.

Le dossier du marché est consultable sur rendez-vous auprès du service commande publique (siège du Sicoval – Tél.: +33 562240903).

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Toulouse
68 rue Raymond IV
Toulouse
31000
France
Téléphone: +33 562735757
Courriel: greffe.ta-toulouse@juradm.fr
Fax: +33 562735740
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Il convient de se référer à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/07/2019