Marché de travaux - 317677-2021

25/06/2021    S121

France-Strasbourg: Travaux d'installation de menuiseries non métalliques

2021/S 121-317677

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 117-303902)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Gœthe, CS 90032
Ville: Strasbourg
Code NUTS: FRF11 Bas-Rhin
Code postal: 67081
Pays: France
Courriel: madelinemuller@unistra.fr
Téléphone: +33 68850683
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.unistra.fr

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Travaux pour la rénovation du bâtiment de zoologie de l'Université de Strasbourg — lots scénographiques et relance lots 5, 9 et 12

Numéro de référence: DCI2021401
II.1.2)Code CPV principal
45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Le projet a pour objet la rénovation du bâtiment de zoologie, accueillant notamment le musée zoologique, qui s'inscrit dans le cadre de la création du pôle science culture et société sur le campus historique de Strasbourg. Cette opération s'inscrit dans le vaste programme de l'opération campus. Les travaux permettent la mise en sécurité du bâtiment, l'amélioration de la conservation des spécimens et la modernisation du musée afin d'améliorer les conditions d'accueil et de médiation avec tous les publics. Cela implique notamment des travaux importants au R + 3, la mise en place du contrôle du climat intérieur et la restructuration des espaces du musée. Un lien fort est prévu avec le Planétarium, et les espaces dédiés aux activités universitaires sont maintenus. Le bâtiment présente une surface de plancher de 8 049 m2, pour 5 516 m2 utiles, dont 1 531 m2 ne sont pas concernés par la présente opération.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
22/06/2021
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 117-303902

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Au lieu de:
Date: 16/07/2021
Heure locale: 16:00
Lire:
Date: 22/07/2021
Heure locale: 16:00
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Modalités d’ouverture des offres
Au lieu de:
Date: 16/08/2021
Heure locale: 16:05
Lire:
Date: 22/07/2021
Heure locale: 16:05
Numéro de section: VI.3)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informations complémentaires
Au lieu de:

Dans le cadre de la réforme des marchés publics et à compter du 1.10.2018, l'ensemble des procédures de passation des marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 EUR HT, sera obligatoirement dématérialisé c'est-à-dire conclue par voie électronique via la plate-forme PLACE: https://www.marches-publics.gouv.fr

Les plis des candidats devront être transmis électroniquement dans les conditions prévues à l'article 6.2 du règlement de consultation. Tout envoi de plis par voir papier est irrégulier. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de régulariser ou non ces offres en vertu des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique. Ce marché comporte des tranches optionnelles qui sont détaillées à l'article 1.3 du règlement de consultation. les critères intervenant pour le jugement des offres sont indiqués par lot dans le règlement de consultation. Les modalités d'analyse des critères de jugement des offres sont précisées au règlement de la consultation. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 24 mois au maximum (hors période de préparation et OPR comprises). Le détail du délai d'exécution lot par lot figure au calendrier prévisionnel d'exécution fourni au DCE. Il sera organisé une visite facultative pour tous les lots et fortement recommandé pour le 29 «Menuiserie patrimoniale»:

— le mercredi 30.6.2021 (10h00),

— le mardi 6.7.2021 (10h00) plus de détails à l'article 9.2 du règlement de la consultation.

Points de procédure: les lots 12, 24 et 29 sont passés en procédure adaptée «petits lots», en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique. Les lots 5, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 30 sont passés en appel d'offres ouvert selon les dispositions est soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. De plus, en application de l'article L. 2113-13 du code de la commande publique, le lot 15 nettoyage est réservé à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire de travailleurs défavorisés. Il appartiendra à la structure soumissionnaire de justifier par tous moyens:

— de sa qualité de structure d'insertion par l'activité économique (conventionnement délivré par l'état) ou de structure équivalente;

— qu'elle emploie une proportion minimale de 50 % de travailleurs défavorisés il suit les dispositions des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique, concernant les marchés à tranches.

Lire:

Dans le cadre de la réforme des marchés publics et à compter du 1.10.2018, l'ensemble des procédures de passation des marchés publics, dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 EUR HT, sera obligatoirement dématérialisé c'est-à-dire conclue par voie électronique via la plate-forme PLACE: https://www.marches-publics.gouv.fr

Les plis des candidats devront être transmis électroniquement dans les conditions prévues à l'article 6.2 du règlement de consultation. Tout envoi de plis par voir papier est irrégulier. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de régulariser ou non ces offres en vertu des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique. Ce marché comporte des tranches optionnelles qui sont détaillées à l'article 1.3 du règlement de consultation. Les critères intervenant pour le jugement des offres sont indiqués par lot dans le règlement de consultation. Les modalités d'analyse des critères de jugement des offres sont précisées au règlement de la consultation. Le délai d'exécution prévisionnel des travaux (tous lots confondus) est de 24 mois au maximum (hors période de préparation et OPR comprises). Le détail du délai d'exécution lot par lot figure au calendrier prévisionnel d'exécution fourni au DCE. Il sera organisé une visite facultative pour tous les lots et fortement recommandé pour le 29 «Menuiserie patrimoniale»:

— le mercredi 30.6.2021 (10h00),

— le mardi 6.7.2021 (10h00) plus de détails à l'article 9.2 du règlement de la consultation.

Points de procédure: les lots 12, 24 et 29 sont passés en procédure adaptée «petits lots», en application des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 du code de la commande publique. Les lots 5, 9, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 30 sont passés en appel d'offres ouvert selon les dispositions est soumis aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique. De plus, en application de l'article L. 2113-13 du Code de la commande publique, le lot 15 nettoyage est réservé à des structures d'insertion par l'activité économique mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes, lorsqu'elles emploient une proportion minimale, fixée par voie réglementaire de travailleurs défavorisés. Il appartiendra à la structure soumissionnaire de justifier par tous moyens:

— de sa qualité de structure d'insertion par l'activité économique (conventionnement délivré par l'état) ou de structure équivalente;

— qu'elle emploie une proportion minimale de 50 % de travailleurs défavorisés il suit les dispositions des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique, concernant les marchés à tranches.

VII.2)Autres informations complémentaires: