Obras - 33146-2019

23/01/2019    S16    - - Obras - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

España-Malgrat de Mar: Obras de ingeniería y trabajos de construcción

2019/S 016-033146

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Obras

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Ajuntament de Malgrat de Mar
P0810900A
C/ Carme, 30
Malgrat de Mar
08380
España
Persona de contacto: Salvador Serra Tarrés
Teléfono: +34 937653300
Correo electrónico: sserra@ajmalgrat.cat
Fax: +34 937610993
Código NUTS: ES511

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.ajmalgrat.cat

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo/oficina regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Obras de ordenación y rehabilitación del Paseo Marítimo, entre la Plaza del Ancora y la Avenida Colom

Número de referencia: B3102018000005
II.1.2)Código CPV principal
45220000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Plazo de ejecución: para no interferir con la temporada turística, se prevé la ejecución de las obras en 2 fases de 6 meses cada una. La primera se iniciaría desde la formalización del acta de comprobación del replanteo, y con una duración de 6 meses. La segunda, se iniciaría el 28.10.2019, igualmente, con una duración de 6 meses.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 5 615 802.67 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: ES511
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Paseo Marítimo de Malgrat de Mar (Barcelona).

II.2.4)Descripción del contrato:

Ordenación y rehabilitación del Paseo Marítimo.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Precio / Ponderación: 55 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo de ejecución 1ª fase / Ponderación: 12 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Plazo de ejecución 2ª fase / Ponderación: 8 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Asunción de los excesos de amidamientos / Ponderación: 20 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Ampliación del plazo de garantía / Ponderación: 5 %
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 188-423931
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Obras de ordenación y rehabilitación del Paseo Marítimo, entre la Plaza del Ancora y la Avenida Colom

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
21/01/2019
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 12
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Rogasa Construcciones y Contratos, S. A.
A58425760
C/ Osona, 1, Parc de Neg. Mas Blau
El Prat del Llobregat
08830
España
Teléfono: +34 936401865
Correo electrónico: estudiosbcn@rogasa.com
Fax: +34 934789674
Código NUTS: ES511
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 6 905 713.24 EUR
Valor total del contrato/lote: 5 615 802.67 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público
Vía Laietana, 14
Barcelona
08003
España
Teléfono: +34 938877620
Fax: +34 935676346

Dirección de internet: www.tribunaldecontractes.gencat.cat

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Son susceptibles de recurso especial en materia de contratación, de acuerdo con el artículo 44 de la LCSP, los anuncios de licitación, los pliegos y los documentos contractuales que establezcan las condiciones que han de regir la contratación; los actos de trámite que decidan directa o indirectamente sobre la adjudicación, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos; los acuerdos de adjudicación del contrato y las modificaciones del contrato basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y 205 de la LCSP, por entender que la modificación debería haber sido objeto de una nueva adjudicación.

Este recurso tiene carácter potestativo, es gratuito para los recurrentes, se podrá interponer ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público, previa o alternativamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo, de conformidad con la ley 28/1998, de 13 de junio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa y se regirá por lo dispuesto en los artículo 44 y siguientes de la LCSP y el RD. 814/2015, de 11 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos especiales de revisión de decisiones en materia contractual y de organización del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Contra los actos susceptibles de recurso especial no procede la interposición de recursos administrativos ordinarios.

Contra los actos que adopte el órgano de contratación en relación con los efectos, la modificación y extinción de este contrato, que no sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación, procederá la interposición del recurso potestativo de reposición de acuerdo con lo que establece la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las administraciones públicas de Cataluña y la ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas; o recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
21/01/2019