Services - 35607-2022

21/01/2022    S15

France-Lyon: Architectural, construction, engineering and inspection services

2022/S 015-035607

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: dir-Centre Est
Postal address: direction Interdépartementale des Routes Centre-Est - 228 rue Garibaldi
Town: Lyon Cedex 03
NUTS code: FRK Auvergne-Rhône-Alpes
Postal code: 69446
Country: France
E-mail: Cgr.srex-lyon.dirce@developpement-durable.gouv.fr
Internet address(es):
Main address: http://www.dir.centre-est.developpement-durable.gouv.fr/
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

mission de maîtrise d'oeuvre relative à la reconstruction du Centre d'entretien et d'intervention (Cei) de Machezal - district de Lyon

Reference number: dirce-xly-cgr-21-machezal
II.1.2)Main CPV code
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

réalisation des études de conception, le suivi des travaux et les opérations de réception pour les travaux de reconstruction du Centre d'entretien et d'intervention (Cei) de Machézal, district de Lyon. Cette reconstruction comprend : La démolition de la totalité des bureaux, locaux communs et garages ; La réimplantation et reconstruction de la totalité des bureaux, locaux communs et garages dans une construction neuve implantée contre le relief, sur deux niveaux : - rez-de-chaussée bas : garages et ateliers ; - rez-de-chaussée haut : bureaux et locaux communs. Le nouveau bâtiment créé intégrera obligatoirement des matériaux biosourcés ou géosourcés

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 126 650.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: FRK25 Loire
Main site or place of performance:

cei de Machézal, Lieu dit l'etoile, 42114 MACHEZAL

II.2.4)Description of the procurement:

mission de maîtrise d'oeuvre relative à la reconstruction du CEI de Machézal (district de Lyon)Le contenu de la mission confiée au titulaire sera constitué des missions suivantes : esq, avp (aps et apd), pro, act, exe, visa, det, aor et OPC

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Valeur technique appréciée au regard du mémoire justificatif et explicatif et décomposé en trois sous-critères pondérés / Weighting: 50
Quality criterion - Name: Sous-critère no1 : perception et compréhension du programme (40 % du critère " valeur technique ") / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Sous-critère no2 : maîtrise de la notion de faible impact environnemental ou qualité environnementale des bâtiments pour répondre aux objectifs du maître d'ouvrage d'une démarche de développement dura / Weighting: 40
Quality criterion - Name: Sous-critère no3 : références et compétences de l'équipe affectée à la mission dans le domaine des matériaux biosourcés ou géosourcés (20 % du critère " valeur technique ") / Weighting: 20
Cost criterion - Name: Prix des prestations " est décomposé en deux sous-critères pondérés / Weighting: 50
Cost criterion - Name: Sous-critère no1 : montant global de la prestation (80 % du critère " prix des prestations ") / Weighting: 80
Cost criterion - Name: Sous-critère no2 : justification de la proposition de rémunération au regard de l'étendue de la mission, son degré de complexité, l'importance des travaux et leur complexité (20 % du critère " prix de / Weighting: 20
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle.Tranche ferme : Phase de conception (esq, avp, pro, Act)Tranche optionnelle : Phase d'exécution des travaux (exe, visa, det, aor et Opc)Le délai d'exécution de la tranche ferme est de 14 mois à compter de la notification du marché.Le délai d'exécution de la tranche optionnelle est de 30 mois à compter de la date fixée dans l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des prestations de la tranche considérée.Le délai limite de notification, par ordre de service de la décision d'affermissement de la tranche optionnelle est de 24 mois à compter de la date de début d'exécution de la tranche ferme.Le maître de l'ouvrage se réserve la possibilité de confier au titulaire la réalisation de prestations similaires à celles du présent marché après passation d'un ou de plusieurs marchés négociés en application de l'article R.2122-1 du CCP

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 164-431216
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 2021.1700060774 -1100056154
Title:

mission de maîtrise d'oeuvre relative à la reconstruction du Centre d'entretien et d'intervention(cei) de Machezal - district de Lyon

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
11/01/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 8
The contract has been awarded to a group of economic operators: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: fertile architecture- mandataire
Postal address: 368 chemin du Roman
Town: Saint-Vincent-de-Boisset
NUTS code: FR France
Postal code: 42120
Country: France
Internet address: https://fertile-architecture.eu/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: geay Lionel - cotraitant
Postal address: 260 impasse de Gourde
Town: Commelle Vernay
NUTS code: FR France
Postal code: 42120
Country: France
Internet address: https://www.untec.com/annuaire/lionel-geay/
The contractor is an SME: yes
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: sas abac ingenierie - cotraitant
Postal address: 22-24 rue de la Berge
Town: Roanne
NUTS code: FR France
Postal code: 42300
Country: France
Internet address: https://abac-ingenierie.fr/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 126 650.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: tribunal administratif de Lyon Palais des juridictions administratives
Postal address: 184 rue Duguesclin
Town: Lyon Cedex 3
Postal code: 69443
Country: France
E-mail: Greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telephone: +33 487635000
Fax: +33 487635250
Internet address: http://Lyon.tribunal-administratif.fr
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

les recours susceptibles d'être formés pour contester la passation du marché:- référé précontractuel : depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat (articlel551-1 du Code de Justice Administrative);- référé contractuel : 31 jours à compter de la date de publication de l'avis d'attribution du marché (article L551-13 à L551-23 et R551-7 à R551-10 du Code de Justice Administrative);-Recours pour excès de pouvoir : dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décisiond'infructuosité (articles R421-1 à R421-3 du Code de Justice Administrative);-Recours de plein contentieux : dans un délai de 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures depublicité concernant l'attribution du marché.Ce tribunal peut être saisi par voie dématérialisée par le dépôt d'une requête sur le site www.telerecours.fr

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: tribunal administratif de Lyon Palais des juridictions administratives
Postal address: 184 rue Duguesclin
Town: Lyon Cedex 3
Postal code: 69443
Country: France
E-mail: Greffe.ta-lyon@juradm.fr
Telephone: +33 487635000
Fax: +33 487635250
Internet address: http://Lyon.tribunal-administratif.fr
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/01/2022