Marché de travaux - 425621-2022

05/08/2022    S150

France-Sainte-Suzanne: Installation de matériel d'éclairage public

2022/S 150-425621

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: sidelec Réunion
Adresse postale: 10 chemin Transversal Bel Air - c.S. 91010
Ville: Sainte Suzanne
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Code postal: 97441
Pays: France
Courriel: Marches@sidelec.re
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://sidelec.re/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_TLLHvnN4Ns
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_TLLHvnN4Ns
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Établissement public de coopération intercommunale (EPCI) - syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU)
I.5)Activité principale
Autre activité: Autorité organisatrice de la distribution d'électricité à la Réunion

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

renovation des installations D'Eclairage sportif des collectivites locales a la reunion

Numéro de référence: 2022-35
II.1.2)Code CPV principal
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

le Sidélec lance la présente consultation afin de conclure un marché dont l'objet est l'exécution de travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif des collectivités locales à La Réunion. Les prestations sont réparties en 6 lots séparés

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

néant

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

lot 1 : communes de Sainte Suzanne et Bras Panon

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Lieu principal d'exécution:

département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)

II.2.4)Description des prestations:

travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offres au regard du mémoire technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

lot 2 : commune de Saint Benoit

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Lieu principal d'exécution:

département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)

II.2.4)Description des prestations:

travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offres au regard du mémoire technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

lot 3 : communes de Cilaos, Trois Bassins et les Avirons

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Lieu principal d'exécution:

département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)

II.2.4)Description des prestations:

travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offres au regard du mémoire technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

lot 4 : commune de Saint Louis

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Lieu principal d'exécution:

département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)

II.2.4)Description des prestations:

travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offres au regard du mémoire technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

lot 5 : communes de l'entre Deux, Saint Philippe, Sainte Rose et Salazie

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Lieu principal d'exécution:

département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)

II.2.4)Description des prestations:

travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offres au regard du mémoire technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION

II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

lot 6 : communes de Saint Joseph et Petite Ile

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45316110 Installation de matériel d'éclairage public
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRY40 La Réunion
Lieu principal d'exécution:

département de la Réunion (suivant les communes composant le lot)

II.2.4)Description des prestations:

travaux de rénovation d'installations d'éclairage sportif

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

les prestations du présent marché seront financées par une subvention (maximale de 90% ) du Volet react ue du po feder 2014-2020 de La Réunion, action 10.3.1 DECARBONATION

II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

une lettre de candidature comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement (formulaire Dc1recommandé ou équivalent). La lettre de candidature n'a pas à être signée par le représentant du candidat, et le cas échéant par chacun des membres du groupement. Cependant, dans le cas d'un groupement, le mandataire devra fournir, si le groupement est désigné attributaire, un document d'habilitation signé par les autres membres du groupement et précisant les conditions de cette habilitation. Il est rappelé qu'une même personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché.Une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles L2141-1 à L2141-11 du code de la commande publique et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (formulaire Dc1 recommandé ou équivalent).Le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet.Pour les entreprises créées après le 1er janvier 2022, le récépissé du dépôt de sa demande de déclaration auprès du centre de formalités des entreprises ou un extrait du registre du commerce ou toute autre pièce officielle attestant de sa naissance dans l'année. Ce document sera substitué aux certificats. Les candidats étrangers fourniront les documents, de même nature, existant dans les législations et réglementations nationales

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

-Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, le chiffre d'affaires concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, et le chiffre d'affaires des services ou travaux objet du marché, portant sur les trois (3) derniers exercices disponibles ;

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

¤En cas de candidature pour un seul lot : -Un chiffre d'affaires global moyen des trois derniers exercices concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, supérieur à 1 000 000 euro(s) HT (un million d'euros) dont 250 000 euro(s) HT (deux cent cinquante mille euros) au minimum de travaux d'éclairage public/sportif.¤en cas de candidature pour plusieurs lots : -Un chiffre d'affaires global moyen des trois derniers exercices concernant les travaux d'éclairage public/sportif et de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, supérieur à 2 000 000 euro(s) HT (deux millions d'euros) dont 500 000 euro(s) HT (cinq cent mille euros) au minimum de travaux d'éclairage public/sportif.Pour tout entreprise ou groupement d'entreprises présentant des offres à plusieurs lots, elle devra disposer des capacités suffisantes telles que définies ci-avant. A défaut, sa candidature sera éliminée pour tous les lots

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

-La présentation d'une liste des principaux travaux exécutés au cours des trois (3) dernières années indiquant le montant, l'année et le lieu d'exécution des travaux, le destinataire public ou privé ; -L'Indication de l'outillage, de matériel et d'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature ; -L'Indication des effectifs de l'entreprise, des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des salariés de l'entreprise, et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché.-le(s) certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques. Il est rappelé à toutes fins utiles que l'exécution des travaux du marché pourra nécessiter des opérations sous le régime des Travaux Sous Tension nécessitant au minimum 2 ouvriers ou techniciens habilités dans chacun des domaines suivants : *Tst Branchements Aériens et Aéro-Souterrains*Tst Eclairage Public/Sportif

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

¤En cas de candidature pour un seul lot : -Moyens matériels et humains suffisants pour l'exécution des missions du lot auquel le candidat soumissionne. ¤En cas de candidature pour plusieurs lots : -Moyens matériels et humains suffisants pour l'exécution simultanée des missions de deux lots. Pour tout entreprise ou groupement d'entreprises présentant des offres à plusieurs lots, elle devra disposer des capacités suffisantes telles que définies ci-avant. A défaut, sa candidature sera éliminée pour tous les lots

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

les délais d'exécution pour l'ensemble des prestations sont fixés dans l'acte d'engagement

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 01/09/2022
Heure locale: 10:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 03/09/2022
Heure locale: 10:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

l'Offre la plus économiquement avantageuse sera appréciée en fonction des critères et sous- critères suivants avec leurs pondérations pour tous les lots :Critère 1 - prix des prestations : 60%critère 2 - valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique : 40%sous-critère 2.1 - moyens en personnel affecté au chantier, encadrants et exécutant (pondération 15%).Sous-critère 2.2 - moyens techniques et matériels affectés au chantier (pondération 15%).Sous-critère 2.3 - modalités d'organisation des chantiers pour la réalisation des opérations (pondération 30%).Sous sous-critère 2.3.1 - méthodologie pour réaliser les travaux (pondération 25%).Sous sous-critère 2.3.2 - planning (25%).Sous sous-critère 2.3.3 - mesures prises pour garantir le respect du délai contractuel en cas de surcroît d'activités en particulier de nouvelles affaires ou commandes obtenues par l'entreprise postérieurement au dépôt de son offre, d'absences inopinées, de départ définitif, d'absence de longue durée... (50%).Sous-critère 2.4 - les équipements et fournitures installés (pondération 25%).Sous-critère 2.5 - les principales mesures et moyens employés pour la sécurité du chantier, la gestion des risques, et la démarche qualité/environnement mis en oeuvre (pondération 15%).Pour tous renseignements complémentaires qui seraient nécessaires, les candidats devront adresser une demande écrite par voie dématérialisée via le profil d'acheteur : http://www.achatpublic.com.au moins dix (10) jours avant la date limite de remise des candidatures et des offres

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal Administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27, rue Félix Guyon - b.P. 2024
Ville: Saint-Denis
Code postal: 97488
Pays: France
Courriel: Greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr
Téléphone: +262 262924360
Adresse internet: http://saint-denis.tribunal-administratif.fr/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
01/08/2022