Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 493369-2021

Submission deadline has been amended by:  549916-2021
01/10/2021    S191

France-Châteaurenard: Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil

2021/S 191-493369

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: SPL Grand Marché de Provence
Numéro national d'identification: 85086002400015
Adresse postale: 62 chemin des Confignes, ZI des Iscles
Ville: CHATEAURENARD
Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
Code postal: 13160
Pays: France
Courriel: laureen.nicolas@spl-grandmarchedeprovence.com
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.chateaurenard.com
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://agysoft.marches-publics.info
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://agysoft.marches-publics.info
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Marché de travaux de construction d'un pôle logistique pour le Min de Châteaurenard Grand Marché de Provence : lots n°7 à 11

II.1.2)Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

la consultation porte uniquement sur les lots n°7 à 11 du marché décomposé en 24 lots:

lots n°7 Dallage - 8 Froid - 9 Electricité - 10 Equipement de quais portes sectionnelles - 11 Plomberie sanitaires Cvc.

marché conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours.

délai d'exécution du marché : 14 mois, période de préparation comprise.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Dallage

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421152 Installation de cloisons
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Description des prestations:

voir Cctp

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires).

lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme).

lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle)

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Froid

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45213210 Entrepôts frigorifiques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Description des prestations:

voir Cctp

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires).

lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme).

lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle)

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Electricité

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311000 Travaux de câblage et d'installations électriques
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Description des prestations:

voir Cctp

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires).

lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme).

lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle)

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Equipement de quai portes sectionnelles

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45243600 Travaux de construction de murs de quai
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Description des prestations:

voir Cctp

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires).

lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme).

lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle)

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Plomberie sanitaires Cvc

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232460 Travaux d'installations sanitaires
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Description des prestations:

voir Cctp

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 14
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires).

lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme).

lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle)

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.

- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.

(disponible à l'adresse suivante : URL : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

- Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.

(disponible à l'adresse suivante : URL : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

pour les lots N°8 Froid et N°11 Plomberie - Sanitaires - Cvc uniquement :

attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes de Catégorie I : Contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur (cf. articles R543-75 à R543-123 du Code de l'environnement )

les candidats peuvent utiliser le Dume.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.

- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

l'assurance pour les risques professionnels est à produire uniquement par le titulaire dans les 15 jours de la notification du marché sous peine de résiliation à ses torts

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

lot n°8 :certificat de qualification Qualiclimafroid ou Qualifroid pour les travaux de génie frigorifique

le candidat peut établir qu'il dispose des capacités exigées pour l'obtention de ce certificat de qualification par la production de tout moyen de preuve équivalent, notamment par la production de certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres

lot n°9 : Certificat de qualification Qualifelec « Mgti45 Avec les spécialités Rc (Réseaux de communications) -Fo (Fibre Optique

le candidat peut établir qu'il dispose des capacités exigées pour l'obtention de ces certificats de qualification par la production de tout moyen de preuve équivalent, notamment par la production de certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres

autres lots : sans objet

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

voir les documents contractuels

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 02/11/2021
Heure locale: 16:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 02/11/2021
Heure locale: 17:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

description des tranches :

TF : réalisation de la plateforme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de 13 modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle ;

TO : réalisation de 4 modules Ouest.

Critères de jugement des offres :

- Prix (70 points):

* Montant de l'offre HT (TF + TO) - 65 points

* Pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF - 5 points

- Planning - délai (15 points) :

* Adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel - 5 points

* Délai de réalisation du lot - 10 points

- Valeur technique et environnementale(15 points) :

* Adéquation et qualité des moyens humains dédiés (cv encadrement, % interim, etc.) - 5 points

* Qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques - 5 points

* Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages, déchets, matériaux mis en oeuvre) - 5 points

Les candidats pourront utiliser le DUME.

documents à produire à l'appui de l'offre :

- l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification ;

- La DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre ;

- Le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot ;

- Un Mémoire technique : Descriptif des moyens humains dédiés au chantier - Présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction - qualification - expérience) - Descriptif du mode opératoire (phasage - moyens matériels dédiés) - Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (Gestion des encours de stock et des outillages- Gestion des déchets - Matériaux mis en oeuvre).

- Pour le lot n°8 uniquement : projet de contrat de maintenance type P1

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Instance chargée des procédures de recours :

Tribunal judiciaire de Marseille

6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06

Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90

Site: URL : http://www.justice.gouv.fr/

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours :

Tribunal judiciaire de Marseille

6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06

Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90

Site: URL : http://www.justice.gouv.fr/

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Ville: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290
Adresse internet: http://www.justice.gouv.fr/
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Tribunal judiciaire de Marseille
Adresse postale: 6 rue Joseph Autran
Ville: Marseille
Code postal: 13281
Pays: France
Téléphone: +33 491155050
Fax: +33 491544290
Adresse internet: http://www.justice.gouv.fr/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
28/09/2021