Servicios - 528746-2017

Mostrar versión reducida

30/12/2017    S250    - - Servicios - Anuncio de licitación - Procedimiento abierto 

España-Las Rozas de Madrid: Servicios de reparación, mantenimiento y servicios asociados relacionados con aeronaves, vías férreas, carreteras y la marina

2017/S 250-528746

Anuncio de licitación

Servicios

Directiva 2004/18/CE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre, direcciones y punto(s) de contacto

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid
Plaza Mayor, 1
28231 Las Rozas de Madrid
España

Direcciones Internet:

Dirección del poder adjudicador: www.lasrozasdemadrid.es

Puede obtenerse más información en: Los puntos de contacto mencionados arriba

El pliego de condiciones y la documentación complementaria (incluidos los documentos destinados a un diálogo competitivo y un sistema dinámico de adquisición) pueden obtenerse en: Los puntos de contacto mencionados arriba

Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a: Los puntos de contacto mencionados arriba

I.2)Tipo de poder adjudicador
Entidad regional o local
I.3)Principal(es) actividad(es)
Servicios generales de las administraciones públicas
I.4)Adjudicación del contrato en nombre de otros poderes adjudicadores
El poder adjudicador realiza su adquisición en nombre de otros poderes adjudicadores: no

Apartado II: Objeto del contrato

II.1)Descripción
II.1.1)Denominación del contrato establecida por el poder adjudicador:
Conservación integral de la vía pública y espacios públicos municipales
II.1.2)Tipo de contrato y emplazamiento de las obras, lugar de entrega o de ejecución
Servicios
Categoría de servicio nº 1: Servicios de mantenimiento y reparación

Código NUTS ES30

II.1.3)Información sobre el contrato público, el acuerdo marco o el sistema dinámico de adquisición
El anuncio se refiere a un contrato público
II.1.4)Información sobre el acuerdo marco
II.1.5)Breve descripción del contrato o la adquisición (o adquisiciones)
la prestación de un servicio de conservación integral de la vía y espacios públicos municipales, considerando como tal el relativo a la inspección para la detección y comunicación de desperfectos y anomalías; reparación y reposición de desperfectos en la pavimentación de las calzadas, paseos, carriles-bici, zonas peatonales, aceras, supresión de barreras arquitectónicas, renovación de la señalización horizontal y vertical, reparación de baches y socavones, tapado de calas y canalizaciones, reparación y sustitución de elementos asociados a las vías públicas (muros, barreras, biondas, señalización vertical, incluidos cajones europeos), conservación, reparación y sustitución de hidrantes, y, con carácter genérico todo tipo de actuación requerida por la dirección facultativa que afecten a las vías y espacios públicos de titularidad municipal. Dentro de las citadas vías quedan incluidos el paso inferior de la calle Real, así como los pasos elevados sobre la A-6 –tanto peatonales, como de circulación de vehículos-, Crta. de Majadahonda, Crta. de El Escorial, y pasos elevados sobre la vía ferrea; así como los viales y espacios públicos que pasen a titularidad municipal por recepción de los mismos, una vez finalizada su urbanización, durante la vigencia del contrato
II.1.6)Vocabulario común de contratos públicos (CPV)

50200000

II.1.7)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
Contrato cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP): sí
II.1.8)Lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.9)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2)Cantidad o extensión del contrato
II.2.1)Cantidad o extensión global del contrato:
10 975 720,70 EUR.
Valor estimado IVA excluido: 10 975 720,70 EUR
II.2.2)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de tales opciones: Prórroga del contrato hasta alcanzar una duración máxima de 6 años.
Calendario provisional para ejercer dichas opciones:
en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)
II.2.3)Información sobre las renovaciones
Este contrato podrá ser renovado: sí
II.3)Duración del contrato o fecha límite de ejecución
Duración en meses: 48 (a partir de la adjudicación del contrato)

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones relativas al contrato
III.1.1)Depósitos y garantías exigidos:
III.1.2)Principales condiciones de financiación y de pago y/o referencia a las disposiciones que las regulan:
1. El contratista tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos del suministro prestado con sujeción al contrato otorgado.
2. El abono se realizará mediante facturas que deberá expedir el adjudicatario cada mes que preste servicio, una vez prestado el mismo, de acuerdo con los trabajos efectivamente realizados, a los precios unitarios contenidos en la publicación «Precio de la Construcción Centro 2017», editada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, y una vez deducido el porcentaje de baja ofertado, con los límites anuales máximos previstos en la cláusula IV en cuanto hace a la cantidad a facturar.
3. El responsable del contrato deberá visar la factura expedida por el adjudicatario, acreditando con ello que la prestación del contratista reúne las condiciones necesarias y se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de seguridad social. Dicho visado hará mención a que el responsable municipal del contrato que ha autorizado el pago de la factura considera que la prestación reúne las condiciones debidas y que la factura se ajusta a la prestación efectuada.
4. Para determinar el plazo de abono se estará a lo dispuesto en el artículo 216, apartado 4 del TRLCSP.
5. La demora en el pago por plazo superior al establecido en el artículo 216.4 del TRLCSP, devengará a favor del contratista los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.
6. Para que se inicie el cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá cumplir la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente, en el plazo de 30 días desde la fecha de prestación del servicio. En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de 30 días para presentar la factura ante el registro administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos 30 días desde la fecha de presentación de la factura en el registro correspondiente, sin que la Administración haya aprobado la conformidad si procede, y efectuado el correspondiente abono.
7. La Administración deberá aprobar los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los servicios prestados dentro de los treinta días siguientes
III.1.3)Forma jurídica que deberá adoptar la agrupación de operadores económicos adjudicataria del contrato:
Podrán presentar proposiciones las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto de conformidad con el art. 59 del TRLCSP.
Cada uno de los empresarios que componen la agrupación, deberá acreditar su capacidad de obrar y solvencia, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión temporal +las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma, con la presentación de la documentación a que hacen referencia las cláusulas siguientes, debiendo indicar en documento privado los nombres y circunstancias de los empresarios que la suscriban, la participación de cada uno de ellos y la persona o entidad que, durante la vigencia del contrato ha de ostentar la plena representación de todos ellos frente a la Administración y que asumen el compromiso de constituirse en Unión Temporal de Empresas (art. 24 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas componentes de la Unión. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.
III.1.4)Otras condiciones particulares
La ejecución del contrato está sujeta a condiciones particulares: sí
Descripción de las condiciones particulares: Se configura como condición especial de ejecución de carácter social el cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables. A dicha condición especial de ejecución se le atribuye el carácter de obligación contractual esencial, a efectos de resolución del contrato.
Igualmente, se configura como condición especial de ejecución de carácter social la obligación del contratista de abonar los salarios devengados por los trabajadores afectos al contrato, entre el último día de cada mes y los 3 primeros días hábiles del mes siguiente, contándose, por tanto, a partir de dicho día los plazos señalados en el presente pliego como constitutivos de falta en el caso de retraso en el pago de las nóminas.
Una vez acreditada la falta de pago de los salarios por el contratista a los trabajadores adscritos al contrato, considerándose como tal cuando se produzca el retraso en más de 15 días hábiles desde la fecha en que debieron abonarse (entre el último día de cada mes y el tercer día hábil siguiente), se procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el pago de los citados salarios, y a la no devolución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos.
Una vez efectuada dicha retención, el Ayuntamiento procederá al abono de los correspondientes salarios a los trabajadores, debiendo facilitar el contratista los datos e importes para efectuar dicho abono. Dicho pago de salarios, mediante retención en las facturas, surtirá plenos efectos liberatorios para el Ayuntamiento respecto de las citadas facturas.
III.2)Condiciones de participación
III.2.1)Situación personal de los operadores económicos, incluidas las exigencias relativas a la inscripción en un registro profesional o mercantil
III.2.2)Capacidad económica y financiera
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos: Balance del último ejercicio cerrado presentado en el Registro Mercantil o declaraciones fiscales.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse: Se debe acreditar que la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente es superior a la unidad o, si fuera inferior, que su importe se pueda compensar con el valor del patrimonio neto, que ha de superar, en todo caso, el importe mínimo establecido en la legislación mercantil para no incurrir en causa de disolución.
III.2.3)Capacidad técnica
Información y trámites necesarios para evaluar si se cumplen los requisitos:
Se aportarán certificado/s de buena ejecución expedido/s o visado/s por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante certificado/s expedido/s por éste o, a falta de este/os certificado/s, mediante una declaración del empresario (en este último caso se deberá justificar la ausencia de los certificados).
En todo caso, la clasificación del empresario, se tendrá por prueba bastante de su solvencia para el presente contrato, a tenor de lo dispuesto en el artículo 79 bis del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, de acuerdo con los siguientes grupos, subgrupos y categorías: Grupo O), subgrupo 2, categoría 5.
Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:
Se debe acreditar haber prestado servicios en dos de los 5 últimos años del mismo tipo o naturaleza que corresponde al objeto del contrato (mantenimiento de vías públicas), en municipios de población igual o superior a 75.000 habitantes, que, en cómputo anual acumulado en el año de mayor ejecución debe ser igual o superior al 70 % de la anualidad media del contrato, esto es, igual o superior a 1 280 500,74 EUR, IVA excluido. Únicamente se considerarán, a efectos de cumplimiento del cómputo anual acumulado, los trabajos realizados en municipios con una población igual o superior a de 75.000 habitantes.
No se admitirán, en ningún caso, certificaciones de buena ejecución correspondientes a contratos de ejecución de obra, por tratarse de un servicio de mantenimiento el presente contrato.
III.2.4)Información sobre contratos reservados
III.3)Condiciones específicas de los contratos de servicios
III.3.1)Información sobre una profesión concreta
III.3.2)Personal encargado de la prestación del servicio

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Tipo de procedimiento
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Abierto
IV.1.2)Limitación del número de operadores a los que se invitará a licitar o participar
IV.1.3)Reducción del número de operadores durante la negociación o el diálogo
IV.2)Criterios de adjudicación
IV.2.1)Criterios de adjudicación
La oferta económicamente más ventajosa teniendo en cuenta los criterios que figuren en el pliego de condiciones, en la invitación a licitar o a negociar o en el documento descriptivo
IV.2.2)Información sobre la subasta electrónica
IV.3)Información administrativa
IV.3.1)Número de referencia que el poder adjudicador asigna al expediente:
IV.3.2)Publicaciones anteriores referentes al mismo contrato

Anuncio de información previa

Número de anuncio en el DOUE: 2017/S 237-493106 de 9.12.2017

IV.3.3)Condiciones para la obtención del pliego de condiciones y documentación complementaria o del documento descriptivo
Fecha límite para la recepción de solicitudes de documentos o de acceso a los mismos: 26.1.2018 - 13:00
Documentos sujetos a pago: no
IV.3.4)Fecha límite para la recepción de ofertas y solicitudes de participación
26.1.2018 - 13:00
IV.3.5)Fecha de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.3.6)Lengua(s) en que puede(n) redactarse los proyectos o las solicitudes de participación
español.
IV.3.7)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.3.8)Condiciones para la apertura de las ofertas

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: sí
Periodicidad estimada para la publicación de futuros anuncios: 48 meses.
VI.2)Información sobre fondos de la Unión Europea
Se relaciona el contrato con un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
VI.3)Información adicional
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso

Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid
Carrera de San Jerónimo, 13, 1ª planta
28014 Madrid
España

VI.4.2)Presentación de recursos
VI.4.3)Servicio que puede facilitar información sobre la presentación de recursos
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
28.12.2017