Marché de travaux - 552278-2018

15/12/2018    S242    - - Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte 

France-Annecy: Travaux de maçonnerie

2018/S 242-552278

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Ville d'Annecy
20006340200016
esplanade de l'Hôtel-de-Ville
Annecy
74011
France
Téléphone: +33 450336559
Courriel: marchespublics@ville-annecy.fr
Fax: +33 450338903
Code NUTS: FRK28

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.annecy.fr

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Réfection de la coursive située entre le 76 et le 84 rue Carnot à Annecy

Numéro de référence: 18/081 Carnot
II.1.2)Code CPV principal
45262522
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

L'opération porte sur la réfection en béton désactivé ou imprimé, de la coursive située entre le 76 et 84 rue Carnot à Annecy, et la démolition au préalable du revêtement existant.

Pour ce marché, sont attendus une solution de base et une variante. Le candidat doit obligatoirement présenter une offre de base et une variante. Une offre présentant une variante seule sera rejetée.

La variante concerne le béton imprimé pour trottoirs en lieu et place du béton désactivé.

Le délai d'exécution est à proposer par le candidat (délai à exprimer en nombre entier). Ce délai ne peut être supérieur à 19 jours calendaires.

Une période de préparation de chantier de 15 jours, exclue du délai d'exécution des travaux, débute à la notification du marché.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 62 040.00 EUR
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233223
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK28
II.2.4)Description des prestations:

L'opération porte sur la réfection en béton désactivé ou imprimé, de la coursive située entre le 76 et 84 rue Carnot à Annecy, et la démolition au préalable du revêtement existant.

Pour ce marché, sont attendus une solution de base et une variante. Le candidat doit obligatoirement présenter une offre de base et une variante. Une offre présentant une variante seule sera rejetée.

La variante concerne le béton imprimé pour trottoirs en lieu et place du béton désactivé.

Le délai d'exécution est à proposer par le candidat (délai à exprimer en nombre entier). Ce délai ne peut être supérieur à 19 jours calendaires.

Une période de préparation de chantier de 15 jours, exclue du délai d'exécution des travaux, débute à la notification du marché.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Délais d'exécution / Pondération: 20
Coût - Nom: Prix / Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
06/12/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Groupement Sols Savoie/Mithieux TP
ZAE d'Orsan — 458 route du Mont-Blanc
Saint-Felix
74540
France
Code NUTS: FRK28

Adresse internet: http://www.annecy.fr

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot: 62 040.00 EUR
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Les pièces relatives au marché sont consultables à la direction de la commande publique — esplanade de l'Hôtel de Ville — 74000 Annecy, dans les conditions prévues par la CADA et la jurisprudence.

Date de signature du marché: 5.12.2018 = date de signature de l'acte d'engagement).

Offre retenue: variante «béton imprimé».

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Tribunal administratif de Grenoble
2 place de Verdun
Grenoble
38000
France
Téléphone: +33 476429000
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Cf. le greffe du tribunal administratif à l'adresse ci-dessus.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
12/12/2018