Marché de travaux - 553162-2019

22/11/2019    S226    Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte 

France-Gap: Travaux de restructuration

2019/S 226-553162

Avis de marché

Travaux

Base juridique:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Office public de l'habitat
Adresse postale: 23 boulevard Georges Pompidou, CS 86004
Ville: Gap Cedex
Code NUTS: FRL02
Code postal: 05003
Pays: France
Courriel: Vguerin@oph05.fr
Téléphone: +33 492402727

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://www.oph05.fr

Adresse du profil d’acheteur: https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI3MTgzNg%3D%3D
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI3MTgzNg%3D%3D
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: https://publication.marchesonline.com/publication/extern/apcConsultationAcces.do?idConsultation=MzI3MTgzNg%3D%3D
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Epic
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Réhabilitation Les Cèdres à GAP 05000

II.1.2)Code CPV principal
45454000
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Les Cèdres — réhabilitation d'une résidence totalisant 223 logements locatifs collectifs à Gap 05000 répartis dans 7 bâtiments et comportant, principalement, le désamiantage préalable d'ouvrages, la mise en œuvre d'une isolation thermique par l'extérieur, le changement des persiennes, des garde-corps et des modénatures de façades, l'installation de chauffe-eaux thermodynamiques et le changement des portes d'accès aux halls.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Néant.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Charpente, couverture

Lot nº: 03
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Charpente, couverture

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Cloisons, faux-plafonds

Lot nº: 04
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421141
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Cloisons, faux-plafonds

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries acier, fermetures

Lot nº: 05
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Menuiseries acier, fermetures

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les Prestations Supplémentaires Eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le Maître de l'Ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Eau chaude sanitaire, ventilation

Lot nº: 06
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45331000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Eau chaude sanitaire, ventilation

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Électricité, courants faibles

Lot nº: 07
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45315600
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Électricité, courants faibles.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les Prestations supplémentaires eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Serrurerie

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45340000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Serrurerie.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les Prestations supplémentaires eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peintures

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Peintures.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Les Prestations supplémentaires eventuelles devront être chiffrées suivant le dossier de consultation. En tout état de cause, chaque candidat doit présenter une proposition entièrement conforme au dossier de consultation, tant en ce qui concerne la solution de base que les P.S.E. réclamées. Le maître de l'ouvrage se réserve le droit de retenir tout ou partie des P.S.E. ou de les supprimer à la passation des marchés.

II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Isolation par l'extérieur

Lot nº: 30
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45321000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Isolation par l'extérieur.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Désamiantage

Lot nº: 50
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262660
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRL02
II.2.4)Description des prestations:

Désamiantage.

II.2.5)Critères d’attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 16
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2)Capacité économique et financière
III.1.3)Capacité technique et professionnelle
III.1.5)Informations sur les marchés réservés
III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:
III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 20/12/2019
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/01/2020
Heure locale: 10:30

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
VI.3)Informations complémentaires:

Marché de travaux sur appel d'offres ouvert, passé en application de l'ordonnance 2018-1074 du 26.11.2018 et du décret 2018-1075 du 3.12.2018. Dossier de consultation Le dossier de candidature des entreprises est dématérialisé. Il peut être consulté et téléchargé gratuitement sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05: www.marchesonline.com Modalites de dépôt des candidatures et des offres La candidature et l'offre des entreprises devront être obligatoirement remises sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05: www.marchesonline.com La proposition devra contenir: Pour la candidature: - Lettre de candidature (DC1) - Déclaration du candidat (DC2) - Certificat(s) de capacité éventuel(s), effectifs et liste détaillée de références du candidat. Pour l'offre: Un projet de marché comprenant: - Un Acte d'engagement (A.E.): cadre joint au D.C.E à compléter, dater et signer par le représentant qualifié de l'entreprise qui sera signataire du marché. Un acte d'Engagement sera établi pour chaque lot objet d'une offre de prix. - La Décomposition du Prix Global Forfaitaire (D.P.G.F): cadre joint au D.C.E à compléter pour le(s) lot(s) concernés. Les compléments relatifs aux modalités de dépôt des candidatures et des offres sont donnés dans le Règlement de Consultation qui est mis à disposition des candidats sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05. Date limite de réception des candidatures et offres Les propositions (candidatures et offres) devront impérativement être déposées sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05 avant le vendredi 20.12.2019 à 11:00. Critere de selection et d'attribution. Au titre de la sélection des candidats, seront pris en compte les références ainsi que les moyens en personnel et matériel. Au titre des références fournies, la qualité des prestations constatées au cours des marchés antérieurs passés avec l'OPH 05 sera prise en compte. Pour l'attribution du marché, le classement des offres sera effectué sur la base des critères pondérés ci-après: - prix des prestations: 80 %. Conformité au cahier des charges (respect du descriptif et du délai d'exécution): 20 %. Renseignements complémentaires. Tous renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus auprès de: O.P.H 05 - Direction technique 23, bd Georges Pompidou CS 86004 05003 GAP Cedex 04.92.40.27.27 Tous renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de: Cabinet d'Architecture APS - M. Patrick Sauvage, 545 route de Lambesc 13330 Pelissanne 04 90.42.11.61 Toute demande de renseignements écrite devra être formulée par courriel électronique sur le Profil d'Acheteur de l'OPH 05, à savoir: www.marchesonline.com

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 24 rue Breteuil
Ville: Marseille
Code postal: 13006
Pays: France

Adresse internet: http://Marseille.tribunal-administratif.fr

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
19/11/2019