Bekanntmachung einer Änderung
Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)Name und AdressenOffizielle Bezeichnung: EThNIKO DIKTYO YPODOMON TEChNOLOGIAS KAI EREYNAS AE - EDYTE AE
Postanschrift: LEOFOROS KIFISIAS 7
Ort: AThINA
NUTS-Code:
EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas AthinonPostleitzahl: 11523
Land: Griechenland
Kontaktstelle(n): Chrysostomos Tzioybaras
E-Mail:
info@grnet.grTelefon: +30 2107474274
Fax: +30 2107474490
Internet-Adresse(n): Hauptadresse:
https://grnet.gr/ Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Referenznummer der Bekanntmachung: 13539/ΑΣ/02.12.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil32420000 Netzausrüstung
II.1.3)Art des AuftragsLieferauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» στο πλαίσιο του ΥΕ2 «Υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων» της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)45314300 Kabelinfrastruktur
51300000 Installation von Kommunikationsgeräten
72315100 Datennetzunterstützung
II.2.3)ErfüllungsortNUTS-Code: EL Ελλάδα / Elláda
Hauptort der Ausführung:
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der KonzessionLaufzeit in Monaten: 15
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen UnionDer Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 5386/1593/Α2 στις 25.10.2017 και έχει λάβει κωδικό MIS 5010583. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ
Abschnitt IV: Verfahren
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
Auftrags-Nr.: 15184/ΑΣ/14.10.2022
Bezeichnung des Auftrags:
«Προμήθεια εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων»
V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:14/10/2022
V.2.2)Angaben zu den AngebotenDer Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/KonzessionärsOffizielle Bezeichnung: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ»
Postanschrift: Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 44
Ort: Αθήνα
NUTS-Code:
EL Ελλάδα / ElládaPostleitzahl: 14452
Land: Griechenland
E-Mail:
cosmos@cbs.grTelefon: +30 2106492800
Internet-Adresse:
www.cbs.grDer Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)Gesamtwert der Beschaffung: 2 726 794.44 EUR
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/NachprüfungsverfahrenOffizielle Bezeichnung: ΕΑΔΗΣΥ
Postanschrift: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
Ort: Αθήνα
Postleitzahl: 18233
Land: Griechenland
E-Mail:
aepp@aepp-procurement.grTelefon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internet-Adresse:
www.aepp-procurement.gr VI.4.3)Einlegung von RechtsbehelfenGenaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
Βλ. Ν. 4412/2016, όπως κάθε φορά ισχύει.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteiltOffizielle Bezeichnung: ΕΑΔΗΣΥ
Postanschrift: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ, ΚΤΙΡΙΟ ΚΕΡΑΝΗΣ
Ort: ΑΘΗΝΑ
Postleitzahl: 18233
Land: Griechenland
E-Mail:
aepp@aepp-procurement.grTelefon: +30 2132141216
Fax: +30 2132141229
Internet-Adresse:
www.aepp-procurement.gr VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:14/09/2023
Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil32420000 Netzausrüstung
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)45314300 Kabelinfrastruktur
72315100 Datennetzunterstützung
51300000 Installation von Kommunikationsgeräten
VII.1.3)ErfüllungsortNUTS-Code: EL Ελλάδα / Elláda
Hauptort der Ausführung:
VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
Με την Σύμβαση, η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υλοποίηση της «Προμήθειας εξοπλισμού για την παροχή υπηρεσιών ασύρματης πρόσβασης στους χώρους των ιδρυμάτων». Πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς για τους ωφελούμενους Φορείς της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Επιπλέον, το αντικείμενο της παρούσας περιλαμβάνει συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης.
VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der KonzessionLaufzeit in Tagen: 417
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 2 726 794.44 EUR
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/KonzessionärsOffizielle Bezeichnung: «COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΕΠΕ»
Postanschrift: Π. Μπακογιάννη 44
Ort: Αθήνα
NUTS-Code:
EL Ελλάδα / ElládaPostleitzahl: 14452
Land: Griechenland
E-Mail:
cosmos@cbs.grTelefon: +30 2106492800
Internet-Adresse:
www.cbs.grDer Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der ÄnderungenArt und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):
1. α) παράταση της Φάσης:3-Μελέτη εφαρμογής της κύριας σύμβασης, της Φάσης-2 Προαίρεσης :Μελέτη Εφαρμογής, της Φασης-4 Προαίρεσης: Εγκατάσταση, παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία εξοπλισμού & λογισμικού και της Φάσης-5 Προαίρεση Οριστική παραλαβή έργου, για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της Αναδόχου, β) την αποδέσμευση των Φάσεων 3 και 4 της κύριας σύμβασης καθώς και των Φάσεων 2 και 3 της Προαίρεσης με τον όρο ότι θα πρέπει η Φάση 3 της κύριας σύμβασης να ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της Φάσης 4 της κύριας σύμβασης και η Φάση 2 της Προαίρεσης πριν τη λήξη της Φάσης 3 της Προαίρεσης, καθώς και γ) τον συγχρονισμό των Φάσεων 3, 4 και 5 της κύριας σύμβασης με τις Φάσεις 2,3 και 4 της προαίρεσης σύμφωνα με τα ως άνω.
2. αποδοχή του με υπ. αρ. πρωτ. Εισερχ. 9816 / 06‐06‐2023 αιτήματος της Ένωσης για επικαιροποίηση εξοπλισμού, καθώς η ανάγκη τεκμηριώνεται επαρκώς και προκύπτει η ισοδυναμία, χωρίς να προκύπτει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.
VII.2.2)Gründe für die ÄnderungNotwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
εύλογο και επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα παράτασης Φάσεων του έργου, εξαιτίας προβλημάτων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου και δεν θα μπορούσαν να αποτραπούν καθώς οφείλονται σε αντικειμενικά κωλύματα που διαπιστώθηκαν στους Φορείες όπου υλοποιείται η πράξη όπου προέκυψαν μη αρχικώς αναμενόμενες καθυστερήσεις και δυσκολίες και επίσης, ανάγκη επικαιροποίησης εξοπλισμό με ισοδύναμο ή και καλύτερο από άλλον προμηθευτή του αρχικού, καθώς τεκμηριώθηκε επαρκώς ο λόγος της καθυστέρησης προμήθειας από τον αρχικό προμηθευτή υλικών, που δεν εμπίπτει στη σφαίρα ευθύνης του αναδόχου.
VII.2.3)PreiserhöhungAktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 2 726 794.44 EUR
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 2 726 794.44 EUR