Consulta la nostra pagina dedicata alla COVID-19 per le gare d’appalto relative al fabbisogno di attrezzature mediche.

La Conferenza sul futuro dell'Europa è la tua occasione per condividere le tue idee e plasmare il futuro dell'Europa. Fai sentire la tua voce!

Lavori - 574178-2020

30/11/2020    S233

Francia-Le Tampon: Lavori di costruzione di teleferiche

2020/S 233-574178

Bando di gara

Lavori

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Mairie du Tampon
Numero di identificazione nazionale: 21974022200019
Indirizzo postale: 256 rue Hubert Delisle
Città: Le Tampon
Codice NUTS: FRY4 La Réunion
Codice postale: 97430
Paese: Francia
E-mail: correspondre@aws-france.com
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: https://agysoft.marches-publics.info
Indirizzo del profilo di committente: https://agysoft.marches-publics.info
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://agysoft.marches-publics.info
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://agysoft.marches-publics.info
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Conception — réalisation pour la transformation du monte-charge de Grand Bassin en téléphérique

Numero di riferimento: 2020/Tx/0082/Jo
II.1.2)Codice CPV principale
45234250 Lavori di costruzione di teleferiche
II.1.3)Tipo di appalto
Lavori
II.1.4)Breve descrizione:

La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique pour la transformation du monte-charge en transport par câble de personnes. Le marché associe la conception à la réalisation de l'ouvrage. L'objectif est de moderniser, transformer, adapter aux usages et pratiques le monte-charge actuel afin qu'il puisse transporter également toute personne souhaitant se rendre au village de Grand Bassin.

Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:

— constructeur (mandataire);

— architecture;

— ouvrage d'art;

— génie civil et réseaux;

— compétence environnementale;

— géotechnique.

Forme de marché: marché global.

Attribution d'un marché unique.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
45234250 Lavori di costruzione di teleferiche
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: FRY4 La Réunion
Luogo principale di esecuzione:

Bélvédère de Grand Bassin, 97418 Plaine des Cafres.

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

La présente consultation a pour objet la passation d'un marché de conception — réalisation au sens des articles L. 2171-2 et R. 2171-1 du code de la commande publique pour la transformation du monte-charge en transport par câble de personnes. Le marché associe la conception à la réalisation de l'ouvrage. L'objectif est de moderniser, transformer, adapter aux usages et pratiques le monte-charge actuel afin qu'il puisse transporter également toute personne souhaitant se rendre au village de Grand Bassin.

Le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:

— constructeur (mandataire);

— architecture;

— ouvrage d'art;

— génie civil et réseaux;

— compétence environnementale;

— géotechnique.

Forme de marché: marché global.

Attribution d'un marché unique.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner; copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles; les entreprises récentes signaleront l'impossibilité de produire ces derniers en indiquant la date de création dans le cadre à la place du ou des CA concernés, fourniront un extrait KBis ou la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises et justifieront de leur capacité financière et professionnelle par tout moyen (titres, expérience professionnelle du dirigeant et du personnel...).

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:

— le candidat ou groupement se présentera sous la forme d'une équipe pluridisciplinaire comportant les compétences minimales obligatoires suivantes:

—— constructeur (mandataire);

—— architecture;

—— ouvrage d'art;

—— génie civil et réseaux;

—— compétence environnementale;

—— géotechnique;

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années, avec indication notamment des titres d'étude et professionnels;

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat;

— liste des principales prestations effectuées indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Pour le constructeur: un référence significative d'opération de construction de système de transport par câble indiquant le nom du maître d'ouvrage, la localisation, la désignation du projet, la date de réalisation, le montant de l'opération, les contraintes liées au projet.

Pour les Bet ouvrage d'art, génie civil et l'architecte: un référence d'ampleur et de complexité comparable exécutée indiquant le nom du maître d'ouvrage, la localisation, la désignation du projet, la date de réalisation, le montant de l'opération.

III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximum ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service.prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 10,0 % accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours.

Modalités de financement des prestations:

— fonds communaux;

— subventions Feder sollicitées.retenue de garantie de 5,0 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire.

Aucune garantie financière prévue en contrepartie du versement de l'avance.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/12/2020
Ora locale: 11:00
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Francese
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 4 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 07/12/2020
Ora locale: 13:30

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3)Informazioni complementari:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://agysoft.marches-publics.info

La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. Une visite sur site est recommandée. Les conditions de visites sont les suivantes: La prise de RDV devra se faire auprès du représentant de la collectivité (M. Louis BOYER, tél. +33 692604530)

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunal administratif de Saint-Denis
Indirizzo postale: 27 rue Félix Guyon
Città: Saint-Denis de la Réunion
Codice postale: 97488
Paese: Francia
E-mail: greffe.ta-saint-denis@juradm.fr
Tel.: +33 262924360
Fax: +33 262924362
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
25/11/2020