Consultez notre page spéciale COVID-19 pour connaître les marchés liés aux besoins en matériel médical.

La conférence sur l’avenir de l’Europe vous donne l’occasion de partager vos idées et de façonner l’avenir de l’Europe. Faites entendre votre voix!

Marché de travaux - 619365-2020

22/12/2020    S249

France-Saint-Quentin: Travaux de construction de bâtiments

2020/S 249-619365

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Commune de Saint-Quentin
Numéro national d'identification: 21020666000016
Adresse postale: place de l'Hôtel de Ville
Ville: Saint-Quentin
Code NUTS: FRE21 Aisne
Code postal: 02107
Pays: France
Courriel: correspondre@aws-france.com
Téléphone: +33 323069133
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.saint-quentin.fr/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.marches-publics.info/
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://www.marches-publics.info/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://www.marches-publics.info/
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Construction d'un pôle sportif au quartier Europe à Saint-Quentin

Numéro de référence: 20057tcd/Jo
II.1.2)Code CPV principal
45210000 Travaux de construction de bâtiments
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Construction d'un pôle sportif Gymnastique/tennis de table au quartier Europe à Saint-Quentin.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Voirie réseaux divers

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45233140 Travaux routiers
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de VRD nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: valeur environnementale de l'offre / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Espaces verts

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45112710 Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux d'espaces verts nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: valeur environnementale de l'offre / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 56
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Clos couvert

Lot nº: 3
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45262311 Travaux de gros œuvre en béton
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de clos couvert nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 70.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: valeur environnementale de l'offre / Pondération: 20.0
Prix - Pondération: 30.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 245
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Menuiseries extérieures

Lot nº: 4
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45421150 Travaux d'installation de menuiseries non métalliques
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de menuiseries extérieures nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 35
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Couverture — bardage

Lot nº: 5
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261210 Travaux de couverture
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de couverture et bardage nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 112
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: oui
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Étanchéité

Lot nº: 6
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45261420 Travaux d'étanchéification
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux d'étanchéité nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 56
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Isolation — plâtrerie — faux plafonds — menuiseries intérieures — cloisons stratifiées

Lot nº: 7
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45320000 Travaux d'isolation
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux d'isolation, plâtrerie, faux plafonds, menuiseries intérieures et cloisons stratifiées nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 84
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Chauffage — ventilation

Lot nº: 8
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45331000 Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de chauffage/ventilation nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 126
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Plomberie — équipements sanitaires

Lot nº: 9
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45330000 Travaux de plomberie
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de plomberie et équipements sanitaires nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 126
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Électricité — courant fort — courant faible SSI

Lot nº: 10
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45311200 Travaux d'installations électriques
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux d'électricité, courant fort, courant faible et SSI nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 126
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Peinture

Lot nº: 11
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45442100 Travaux de peinture
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de peinture nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 5.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 42
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sols souples

Lot nº: 12
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45432111 Travaux de pose de revêtements de sols souples
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de sols souples nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 30.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 28
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Sols durs — faïences

Lot nº: 13
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45430000 Revêtement de sols et de murs
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de sols durs et faïence nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 5.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 42
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Aucune.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Gradins mobiles

Lot nº: 14
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
37535280 Gradins pour terrain de jeux
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de gradins mobiles nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens matériels affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 10.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 10.0
Prix - Pondération: 40.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Serrurerie

Lot nº: 15
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
44316500 Serrurerie
45112500 Travaux de terrassement
45232460 Travaux d'installations sanitaires
45262650 Travaux de bardage
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRE21 Aisne
II.2.4)Description des prestations:

Travaux de serrurerie nécessaires à la construction du pôle sportif et décrits en CCTP.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 40.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: moyens humains affectés spécifiquement au chantier / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: méthodologie qui sera mise en œuvre pour mener à bien les travaux / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: caractéristiques techniques des matériaux proposés au regard des fiches techniques et avis techniques / Pondération: 20.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: planning d'exécution détaillé / Pondération: 5.0
Critère de qualité - Nom: Valeur technique: dispositions arrêtées pour garantir le respect des délais d'exécution / Pondération: 5.0
Prix - Pondération: 60.0
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 21
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: oui
Description des options:

Possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Le délai global de l'opération est de 18 mois.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (cadre F1 du formulaire DC1).

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires au cours des trois derniers exercices disponibles (cadre F1 du formulaire DC2);

— attestation d'assurance pour les risques professionnels en cours de validité.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Tout document permettant de justifier les capacités techniques et professionnelles du candidat (à titre d'exemple et non exhaustif: présentation, références, effectifs, organigramme, moyens matériels…).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Variantes/PSE définies au cahier des charges. Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère social détaillées dans le CCAP. Possibilité pour les candidats de proposer un délai d'exécution sans dépasser le délai d'exécution maximal ci-dessus. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. Prestations réglées par un prix global forfaitaire. Prix révisables mensuellement. Avance de 5 % (portée à 10 % pour les PME) accordée dans les conditions prévues au contrat. Délai global de paiement des prestations de 30 jours. Retenue de garantie de 5 %, qui peut être remplacée par une garantie à première demande ou une caution personnelle et solidaire. Garantie à première demande ou caution personnelle et solidaire couvrant 100 % du montant de l'avance.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 15/02/2021
Heure locale: 17:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 5 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 16/02/2021
Heure locale: 10:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info/ — La candidature est présentée soit sous la forme des formulaires DC1 et DC2 (disponibles gratuitement sur le site www.economie.gouv.fr), soit sous la forme d'un Document unique de marché européen (DUME). La transmission des plis par voie électronique est imposée pour cette consultation. Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur. Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique. À ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré «hors délai» si le téléchargement se termine après la date et l'heure limites prévues. Si un nouveau pli est envoyé par voie électronique par le même candidat, celui-ci annule et remplace le pli précédent. Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé USB) ou sur support papier. Cette copie doit être placée dans un pli portant la mention «copie de sauvegarde», ainsi que le nom du candidat et l'identification de la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants:

— lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique;

— lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis.

La copie de sauvegarde peut être transmise ou déposée à l'adresse suivante: Mairie de Saint-Quentin — place de l'Hôtel de Ville — BP 345 — 02107 Saint-Quentin Cedex. Aucun format électronique n'est préconisé pour la transmission des documents. Cependant, les fichiers devront être transmis dans des formats largement disponibles. La signature électronique des documents n'est pas exigée dans le cadre de cette consultation.

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants: après attribution, l'offre électronique retenue pourra être transformée en offre papier pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. Numéro de la consultation: 20057tcd. Il convient de préciser que l'ouverture des plis n'étant pas publique les dates et heures mentionnées en rubrique IV.2.7 sont données à titre indicatif.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunal administratif d'Amiens
Adresse postale: 14 rue Lemerchier
Ville: Amiens
Code postal: 80011
Pays: France
Courriel: greffe.ta-amiens@juradm.fr
Téléphone: +33 322336170
Fax: +33 322336171
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

— articles R. 421-1 à R. 421-7 du code de justice administrative (deux mois à compter de la notification ou publication de la décision de rejet de l'organisme);

— articles L. 551-1 et R. 551-1 du code de justice administrative pour le référé précontractuel qui peut être exercé depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat;

— recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés (deux mois à compter de la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique).

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
17/12/2020