Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 654739-2022

25/11/2022    S228

Ungarn-Veszprém: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten

2022/S 228-654739

Bekanntmachung einer Änderung

Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nationale Identifikationsnummer: 15734202219
Postanschrift: Óváros Tér 9.
Ort: Veszprém
NUTS-Code: HU213 Veszprém
Postleitzahl: 8200
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Bartha László
E-Mail: laszlo.bartha@veszprem2030.hu
Telefon: +36 204872725
Fax: +36 88549380
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.veszprem.hu/
Adresse des Beschafferprofils: https://www.veszprem.hu/

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gyárkert Kultúrpark tervezése és kivitelezése

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000279712022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gyárkert Kultúrpark tervezése és kivitelezése

II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44212317 Gerüstkonstruktionen
44619000 Sonstige Behälter
45000000 Bauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45211350 Bau von Mehrzweckgebäuden
45223300 Bau von Parkplätzen
71220000 Architekturentwurf
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU213 Veszprém
Hauptort der Ausführung:

8200 Veszprém, 4037; 4038/1; 4061 hrsz

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags:

Veszprém és a Balaton régió 2023. évre vonatkozóan elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, melynek keretében a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanok fejlesztését tervezi megvalósítani aszerint, hogy az érintett területek összevonását követően, az ingatlanokon a korábbi rendeltetésből fennmaradó kiszolgáló, részben már bontott épületek teljes bontása után (mely teljes bontás alól kivételt képez a Jutasi út 3-as szám alatti volt bemutatóterem és a Budapest út felőli bejárat melletti helyi védett épület) a terület rendezvénytérként és ideiglenes parkolóterületként kerüljön hasznosításra. Ehhez kapcsolódóan az érintett ingatlanok közvetlen környezetrendezése tervezett.

Jelen fejlesztés során Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanokon Gyárkert Kultúrpark rendezvényhelyszín és fesztiválterület, kiszolgáló konténeregységek, központi kiállítótér és kilátó, valamint ideiglenes parkolóterület kialakításának tervezését és kivitelezését kívánja megvalósítani.

Tervezési feladatok: építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció a magasépítési és mélyépítései feladatok vonatkozásában; villamos hálózati tervezés; épületgépészeti tervezés; tűzvédelmi és munkavédelmi tervezés, üzemeltetési tervezés; gazdasági és időütemterv készítése; a fejlesztés megvalósításához szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, közmű üzemeltetői és szolgáltatói engedélyezési és kiviteli tervek.

A projekthez 2021. év decemberében elkészült a teljeskörű jóváhagyási tervdokumentáció, ami tartalmazza a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.

Főbb mennyiségek: a jóváhagyási terveket készítő tervező által szolgáltatott költségbecslés alapján (mellékletként csatolva).

A) ALAPFELADATOK

- Tervezési feladat

- Bontási munkálatok: 2540,88 m3

- Tereprendezés: 12 686 m3

- Közlekedési felületek burkolat építése: 6 787,3 m2

- Növénytelepítés: 2488,5 m2

- Füvesítés: 2428 m2

- Kiszolgáló konténer telepítés: 36 db

- Vizesblokk konténer telepítés: 12 db

- Állványzati szerkezet: 550,11 m2

- CLT panel felépítmény:655 m2

- Parkoló építés: 4641 m2

B) OPCIONÁLIS TÉTELEK - KÁRTYAVÁR:

- Engedélyezési tervdokumentáció készítése a Kártyavár vonatkozásában

- Kiviteli tervdokumentáció, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése a Kártyavár vonatkozásában

- CLT panel felépítmény:1650 m2

- Alapozási munkák:128 m3

- Állványzati szerkezet: 988,22 m2

A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka:

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett döntött.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségbecslésben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentáció-ban előírtaknak.

A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.

II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Monaten: 7
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 160-455568

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Gyárkert Kultúrpark tervezése és kivitelezése

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe:
15/08/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10578863219
Postanschrift: Pillér Utca 11.
Ort: Veszprém
NUTS-Code: HU213 Veszprém
Postleitzahl: 8200
Land: Ungarn
E-Mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Fax: +36 884406278
Internet-Adresse: http://www.vemevszer.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 14300327244
Postanschrift: Mészáros Utca 13.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1016
Land: Ungarn
E-Mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internet-Adresse: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
Gesamtwert der Beschaffung: 1 866 825 384.00 HUF

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A Kbt. 148. § előírásainak megfelelően.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/11/2022

Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession

VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
44212317 Gerüstkonstruktionen
44619000 Sonstige Behälter
45000000 Bauarbeiten
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45211350 Bau von Mehrzweckgebäuden
45223300 Bau von Parkplätzen
71220000 Architekturentwurf
71245000 Genehmigungsvorlagen, Konstruktionszeichnungen und Spezifikationen
VII.1.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU213 Veszprém
Hauptort der Ausführung:

8200 Veszprém, 4037; 4038/1; 4061 hrsz

VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:

Veszprém és a Balaton régió 2023. évre vonatkozóan elnyerte az Európa Kulturális Fővárosa (EKF) címet, melynek keretében a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanok fejlesztését tervezi megvalósítani aszerint, hogy az érintett területek összevonását követően, az ingatlanokon a korábbi rendeltetésből fennmaradó kiszolgáló, részben már bontott épületek teljes bontása után (mely teljes bontás alól kivételt képez a Jutasi út 3-as szám alatti volt bemutatóterem és a Budapest út felőli bejárat melletti helyi védett épület) a terület rendezvénytérként és ideiglenes parkolóterületként kerüljön hasznosításra. Ehhez kapcsolódóan az érintett ingatlanok közvetlen környezetrendezése tervezett.

Jelen fejlesztés során Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a Veszprém, 4061, 4037 és 4038/1 helyrajzi számú ingatlanokon Gyárkert Kultúrpark rendezvényhelyszín és fesztiválterület, kiszolgáló konténeregységek, központi kiállítótér és kilátó, valamint ideiglenes parkolóterület kialakításának tervezését és kivitelezését kívánja megvalósítani.

Tervezési feladatok: építési engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli tervdokumentáció a magasépítési és mélyépítései feladatok vonatkozásában; villamos hálózati tervezés; épületgépészeti tervezés; tűzvédelmi és munkavédelmi tervezés, üzemeltetési tervezés; gazdasági és időütemterv készítése; a fejlesztés megvalósításához szükséges egyéb hatósági, szakhatósági, közmű üzemeltetői és szolgáltatói engedélyezési és kiviteli tervek.

A projekthez 2021. év decemberében elkészült a teljeskörű jóváhagyási tervdokumentáció, ami tartalmazza a fejlesztés főbb mennyiségeit, paramétereit.

Főbb mennyiségek: a jóváhagyási terveket készítő tervező által szolgáltatott költségbecslés alapján (mellékletként csatolva).

A) ALAPFELADATOK

- Tervezési feladat

- Bontási munkálatok: 2540,88 m3

- Tereprendezés: 12 686 m3

- Közlekedési felületek burkolat építése: 6 787,3 m2

- Növénytelepítés: 2488,5 m2

- Füvesítés: 2428 m2

- Kiszolgáló konténer telepítés: 36 db

- Vizesblokk konténer telepítés: 12 db

- Állványzati szerkezet: 550,11 m2

- CLT panel felépítmény:655 m2

- Parkoló építés: 4641 m2

B) OPCIONÁLIS TÉTELEK - KÁRTYAVÁR:

- Engedélyezési tervdokumentáció készítése a Kártyavár vonatkozásában

- Kiviteli tervdokumentáció, valamint tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése a Kártyavár vonatkozásában

- CLT panel felépítmény:1650 m2

- Alapozási munkák:128 m3

- Állványzati szerkezet: 988,22 m2

A tervezés és kivitelezési feladatok együtt megrendelésének indoka:

Az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím viselésével összefüggésben, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programsorozat megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint további sajátos szabályok megállapításáról szóló 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett döntött.

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a műszaki leírásokban, árazatlan költségbecslésben szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

Ajánlatkérő a dokumentációban kiírt típusok esetében elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” megajánlást, abban az esetben, ha az egyenértékűként megajánlott típus teljes körűen megfelel a dokumentáció-ban előírtaknak.

A műszaki egyenértékűség igazolása a kivitelező feladata.

VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession
Laufzeit in Tagen: 7
VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 1 866 825 384.00 HUF
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 14300327244
Postanschrift: Mészáros Utca 13.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU Magyarország
Postleitzahl: 1016
Land: Ungarn
E-Mail: ekrmo@swietelsky.hu
Telefon: +36 18896300
Fax: +36 18896350
Internet-Adresse: http://www.swietelskymagyarorszag.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein
VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft.
Nationale Identifikationsnummer: 10578863219
Postanschrift: Pillér Utca 11.
Ort: Veszprém
NUTS-Code: HU213 Veszprém
Postleitzahl: 8200
Land: Ungarn
E-Mail: menyhart.aliz@vemevszer.hu
Telefon: +36 305355599
Fax: +36 884406278
Internet-Adresse: http://www.vemevszer.hu
Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
VII.2)Angaben zu den Änderungen
VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen):

A szerződő felek, a 2022.08.15. megkötött és 2022.08.18. napján módosított vállalkozási szerződés 5.2.1. pontját az alábbiak szerint módosítják:

Eredeti szöveg

5.2.1. A tervezési feladatok esetében előírt kötbérmentes részhatáridők meghatározása

A végleges kiviteli terv(ek) leszállításának és a kivitelezéshez szükséges engedély(ek) beszerzésének határideje:

Jelen szerződés hatálybalépésétől számított 70.nap, az alábbi részhatáridők betartásával:

- Előkészítő tervdokumentáció jelen szerződés hatálybalépéstől számított 15. nap

- Engedélyezési terv(ek) és egyéb engedélyezéshez szükséges tervek elkészítése és benyújtása az illetékes Hatóságokhoz és szolgáltatókhoz jelen szerződés hatálybalépéstől számított 30. nap

Kiviteli terv(ek) és egyéb kivitelezéshez szükséges tervek leszállítása és engedély(ek) beszerzése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 70. nap

Módosított szöveg

5.2.1. A tervezési feladatok esetében előírt kötbérmentes részhatáridők meghatározása

A végleges kiviteli terv(ek) leszállításának és a kivitelezéshez szükséges engedély(ek) beszerzésének határideje:

Jelen szerződés hatálybalépésétől számított 100.nap, az alábbi részhatáridők betartásával:

- Előkészítő tervdokumentáció jelen szerződés hatálybalépéstől számított 15. nap

- Engedélyezési terv(ek) és egyéb engedélyezéshez szükséges tervek elkészítése és benyújtása az illetékes Hatóságokhoz és szolgáltatókhoz jelen szerződés hatálybalépéstől számított 30. nap

Kiviteli terv(ek) és egyéb kivitelezéshez szükséges tervek leszállítása és engedély(ek) beszerzése jelen szerződés hatálybalépéstől számított 100. nap

A szerződésmódosítás dátuma: 2022. október 26.

VII.2.2)Gründe für die Änderung
Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:

Szerződés teljesítési határidői

Vállalkozó a Szerződésben a tervezési - és hozzá kapcsolódó engedélyezési - valamint kivitelezési feladatok teljesítéséhez kapcsolódóan külön-külön vállalta azokat a szoros teljesítési részhatáridőket, amiket megrendelő már a közbeszerzési eljárás során ismertetett a potenciális ajánlattevőkkel. A meghatározott, szorosan ütemezett teljesítési határidők meghatározására annak érdekében volt szükség, hogy a projekt megfelelően szolgálja azt a célt, aminek érdekében a szerződés létrejött, azaz, hogy az elkészülő beruházás a Veszprém­ Balaton Európa-Kulturális Fővárosa 2023. elnevezésű rendezvénysorozat központi szabadtéri rendezvényhelyszíne lehessen 2023. május időszaktól kezdődően.

Az előzetes kalkulációk alapján a meghatározott teljesítési határidők mind a tervezési, mind pedig a kivitelezési feladatok teljesítése vonatkozásában reálisak és tarthatók voltak.

Megrendelő a korábbi - vázlat ill. jóváhagyási - tervfázisok során rendszeresen egyeztetett a projekt terveinek engedélyezési eljárásában résztvevő szakhatóságokkal, valamint a projektben érintett helyrajzi számok nevesítve vannak a 654/2020. (XII. 23.) Korm. rendeletben, így a szükséges közigazgatási hatósági ügyekre vonatkozó ügyintézési határidő 10 napban került maximalizálásra.

A szerződés teljesítése során megrendelő és vállalkozó folyamatos kapcsolatban van, vállalkozó a heti rendszerességgel megtartott kooperációs egyeztetések alkalmával - amikről hivatalos emlékeztető is készül - tájékoztatja megrendelőt és annak műszaki ellenőrét a projekt aktuális státuszáról.

Vállalkozó és megrendelő a beruházáshoz kapcsolódóan elkészített kiviteli tervek végső engedélyeztetése során olyan előre nem látható akadályba ütközött, ami jelentős mértékben kihat a szerződésben a „Kiviteli terv(ek) és egyéb kivitelezéshez szükséges tervek leszállítása és engedély(ek) beszerzése" részfeladat teljesítésének végső határidejére.

A beruházás részét képező „parkolóterület kialakítása" projektelemhez kapcsolódóan 2022. október 19. napon megtartott tervegyeztetés során a Veszprém Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Műszaki Engedélyezési Főosztály, Útügyi Osztálya, mint az engedélyezési folyamatban résztvevő közreműködő hat6ság részéről olyan korábban nem jelzett, és az érintétt jogszabályban sem egyértelműen nevesített és meghatározott állásfoglalás került kiadásra, ami szerint a beruházás részét képező „parkolórész kialakítása" projektelem tervdokumentációja kizárólag abban az esetben kaphat jogerős engedélyt, ha a megrendelő - egyben építtető - a fejlesztés helyszínével közvetlen kapcsolatban lévő telekszomszédok tulajdonosaitól a fejlesztés megvalósulásához szükséges „tulajdonosi hozzájárulások" meglétét érdemben igazolni tudja.

A megrendelő az érintett helyrajzi számok (4035. hrsz; 4036. hrsz; 4020/2. hrsz) tulajdonosaival igazolható módon, írásban felvette a kapcsolatot a szükséges tulajdonosi hozzájárulások beszerzése érdekében, azonban a 4036. hrsz. ingatlan tulajdonosa a hivatalos megkeresésekre a mai napig érdemben nem reagált.

A vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges tervdokumentációkat hiba és hiánymentesen, a szerződésben foglalt határidőn belül 2022.10.25. napon megrendelő részére átadta, megrendelő pedig a dokumentumok megvizsgálása során azokban szakmai hiányosságokat nem talált, a tervdokumentációk átadásával kapcsolatos vállalkozói teljesítést elfogadta.

A tervdokumentációkhoz kapcsolódó engedélyek átadásával kapcsolatban azonban 2022.10.25. napon vállalkozó hivatalos úton benyújtott bejelentéssel élt a megrendelő és annak műszaki ellenőre felé.

A hivatalos úton benyújtott bejelentésben vállalkozó jelezte megrendelő és annak műszaki ellenőre felé, hogy a szerződésben foglalt, ,,Kiviteli terv(ek) és egyéb kivitelezéshez szükséges tervek leszállítása és engedély(ek) beszerzése" részhatáridőt rajta kívülálló okok miatt nem tudja teljeskörűen és hiánytalanul teljesíteni, mert a „parkolórész kialakítása" projektelem vonatkozásában megrendelő részére nem áll rendelkezésre a projektelem engedélyeinek beszerzéséhez az érintett közreműködő hatóság részéről megkövetelt összes tulajdonosi hozzájárulás. Vállalkozó a megrendelő és annak műszaki ellenőre felé azzal a javaslattal fordult, hogy a „Kiviteli terv(ek) és egyéb kivitelezéshez szükséges tervek leszállítása és engedély(ek) beszerzése" feladat teljesítéséhez kapcsolódó részhatáridő 30 nappal kerüljön meghosszabbításra, hogy a feladat részét képező szükséges engedélyek beszerzése teljeskörűen megvalósulhasson.

Megrendelő. a részhatáridő módosításához hozzájárul.. Felek rögzítik, hogy a szerződésben szereplő minden releváns körülmény tekintetében - szerződéses összeg; szerződés teljesítésére rendelkezésre álló napok száma; stb... - a szerződéses feltételek változatlanok maradnak.

A közbeszerzési eljárás eredményeként létrejött Szerződés jelen okirat I.1. pontjában indokolt módosítása megfelel a Kbt. 141. §-ának (4) bekezdés c.) pontjának, tekintettel arra, hogy a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre; a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; új beruházási igényt nem jelent, az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.

VII.2.3)Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: 1 866 825 384.00 HUF
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: 1 866 825 384.00 HUF