Die TED-Website arbeitet ab heute (2.11.2022) mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten

Bauleistung - 658592-2022

25/11/2022    S228

Frankreich-Troyes: Bauleistungen im Hochbau

2022/S 228-658592

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: mairie de troyes
Postanschrift: place Alexandre Israël - bp 767
Ort: Troyes Cedex
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10026
Land: Frankreich
E-Mail: commande.publique@ville-troyes.fr
Telefon: +33 325426847
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ville-troyes.fr
Adresse des Beschafferprofils: http://www.xmarches.fr
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

rénovation et extension d'une halle de sports de glisse - lots no 2 à 8 et 11

Referenznummer der Bekanntmachung: 22S0053
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

la présente opération vise à la rénovation de la halle de tennis du Complexe Henri Terré situé à la limite des communes de Troyes et de Rosières près Troyes, à sa transformation et son extension en halle de sports de glisse.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 813 772.13 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

gros oeuvre

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45223220 Rohbauarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux de gros oeuvre

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

charpente métallique

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45261100 Errichtung von Dachstühlen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux de charpente métallique

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

couverture / Bardage / Etanchéité

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45261210 Dachdeckarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux de couverture, bardage et étanchéité

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

menuiserie extérieure

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45421000 Bautischlerarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux de menuiserie extérieure

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

menuiserie intérieure

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45421000 Bautischlerarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux de menuiserie intérieure

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

plâtrerie / Isolation

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45410000 Putzarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux de plâtrerie et isolation

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique du candidat / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

carrelage / Faïence

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45431000 Boden- und Fliesenarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux de carrelage et faïence

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

electricité

Los-Nr.: 11
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45311200 Elektroinstallationsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRF22 Aube
Hauptort der Ausführung:

complexe Henri Terré 10430 Rosières près Troyes

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

travaux d'électricité

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique, notée sur 10 points, jugée au regard du mémoire technique / Gewichtung: 40
Kostenkriterium - Name: Coût des travaux, noté sur 10 points, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) / Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle)
  • Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie
Erläuterung:

En vertu des directives 2014/24/ue du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, le montant estimé du présent marché de travaux est inférieur au seuil d'application des directives susvisées. Ce dernier n'est donc pas soumis à l'obligation de publication préalable d'un avis de publicité au JOUE

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 2
Bezeichnung des Auftrags:

gros oeuvre

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: crn brocard
Postanschrift: 10 rue des deux haies
Ort: Rosières Près Troyes
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10430
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 78 000.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 3
Bezeichnung des Auftrags:

charpente métallique

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: acr metal
Postanschrift: zi avenue Marie Joseph Jacquard
Ort: Romilly-sur-Seine
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10100
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 139 425.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
Der Auftrag/Das Los/Die Konzession kann als Unterauftrag vergeben werden
Wert oder Anteil des Auftrags, der an Dritte vergeben werden soll
Wert ohne MwSt.: 14 397.10 EUR
Kurze Beschreibung des Anteils des an Unterauftragnehmer vergebenen Auftrags:

sous-Traitance envisagée : Coulage béton dans plancher collaborant

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 4
Bezeichnung des Auftrags:

couverture / Bardage / Etanchéité

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: davulian
Postanschrift: 26 rue des Frères Michelin
Ort: La Chapelle-Saint-Luc
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10600
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 421 096.16 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

menuiserie extérieure

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: champagne metallerie
Postanschrift: 5 rue des Troprès
Ort: Sainte Maure
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10150
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 56 746.10 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 6
Bezeichnung des Auftrags:

menuiserie intérieure

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: astel
Postanschrift: 41 rue Roger Salengro
Ort: Marigny-le-Chatel
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10350
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 7 493.35 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 7
Bezeichnung des Auftrags:

plâtrerie / Isolation

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: hingant
Postanschrift: 4 rue de Montabert
Ort: Montaulin
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10270
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 25 601.29 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 8
Bezeichnung des Auftrags:

carrelage / Faïence

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: ronzat
Postanschrift: 25 rue du Vieux Moulin
Ort: Chaumont
NUTS-Code: FRF23 Marne
Postleitzahl: 52000
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 30 553.60 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

Los-Nr.: 11
Bezeichnung des Auftrags:

electricité

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
20/10/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: santerne energies est
Postanschrift: 40 avenue de l'europe
Ort: Sainte Savine
NUTS-Code: FRF22 Aube
Postleitzahl: 10300
Land: Frankreich
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 54 854.95 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

l'Offre économiquement la plus avantageuse sera choisie à l'issue d'un classement, selon les critères suivants pondérés en points :

Pour les lots no 1 et 2

- coût des travaux, noté sur 10 points, pondération 60%, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf).

- Valeur technique, notée sur 10 points, pondération 40%, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots sur les points suivants :

Perception du candidat sur les contraintes et enjeux du chantier et les mesures proposées pour la bonne exécution des travaux (sous critère noté sur 4 points),

Pertinence du mode opératoire proposé y compris les moyens humains et matériels déployés pour l'exécution du chantier (sous critère noté sur 3 points),

Cohérence, pertinence et détail du calendrier prévisionnel du candidat pour chacune des tâches (sous critère noté sur 3 points),

pour les lots no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11

- coût des travaux, noté sur 10 points, pondération 60%, jugé au regard de la décomposition du prix global et forfaitaire (Dpgf).

- Valeur technique, notée sur 10 points, pondération 40%, jugée au regard du mémoire technique du candidat portant pour chacun des lots sur les points suivants :

Perception du candidat sur les contraintes et enjeux du chantier et les mesures proposées pour la bonne exécution des travaux (sous critère noté sur 3 points),

Pertinence du mode opératoire proposé y compris les moyens humains et matériels déployés pour l'exécution du chantier (sous critère noté sur 3 points),

Cohérence, pertinence et détail du calendrier prévisionnel du candidat pour chacune des tâches (sous critère noté sur 2 points),

Qualité des matériaux proposés, au regard des fiches techniques fournies dans l'offre (sous critère noté sur 2 points).

la durée globale du marché est de 24 mois à compter de la date de la notification du marché au titulaire.

Un calendrier détaillé d'exécution sera effectué avec chaque entreprise titulaire durant la période de préparation.

Le délai global d'exécution des travaux tous corps d'état confondus est de 9 mois comprenant :

La période de préparation d'une durée de 4 semaines pour chacun des lots, débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage.

Le délai d'exécution propre à chacun des lots débutera à compter de la date prescrite par l'ordre de service de démarrage sur la base du calendrier prévisionnel d'exécution et du calendrier détaillé d'exécution établit durant la période de préparation.

financements : Ville de Troyes.

Financements attendus : Etat (Dotation politique de la Ville) - région Grand Est - département de l'aube - agence Nationale du Sport (Ans)

Règlement des dépenses : Virement bancaire.

Délais de paiement : 30 jours.

Retenue de garantie : Taux de 5 % dans les conditions prévues aux articles R. 2191-32 à R. 2191-42 du Code de la Commande Publique pouvant être remplacé par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire.

Avance : Il sera fait application de l'article L. 2191-2 du Code de la Commande Publique.

Le défaut de paiement dans les délais prévus à l'article ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Conformément à l'article R. 2192-31 du Code de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 euros par retard constaté.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: tribunal Administratif de Châlons-En-Champagne 25, rue du Lycée - tél. : 03-26-66-86-87, courriel : greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr adresse internet : http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr/
Ort: Châlons-en-Champagne
Postleitzahl: 51036
Land: Frankreich
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: mairie de Troyes place Alexandre Israël B.P. 767 - tél. : 03-25-42-68-47, courriel : commande.publique@ville-troyes.fr adresse internet : http://ville-troyes
Ort: Troyes Cedex
Postleitzahl: 10026
Land: Frankreich
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
21/11/2022