Bauleistung - 91487-2021

23/02/2021    S37

Frankreich-Marseille: Bauleistungen im Hochbau

2021/S 037-091487

Auftragsbekanntmachung

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Ville de Marseille
Postanschrift: Hôtel de Ville — quai du Port
Ort: Marseille Cedex 20
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
Postleitzahl: 13233
Land: Frankreich
E-Mail: Guichet-dmp@marseille.fr
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://marseille.fr
Adresse des Beschafferprofils: http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://Marchespublics.mairie-marseille.fr
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://marchespublics.mairie-marseille.fr
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Travaux de modernisation du stade Saint-Henri — Marseille 16e — neuf lots

Referenznummer der Bekanntmachung: 2020_50001_0044
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45210000 Bauleistungen im Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Travaux de modernisation du stade Saint-Henri — Marseille 16e — neuf lots.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben:

Néant.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Terrassements/VRD/espaces verts

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112500 Erdbewegungsarbeiten
45112710 Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
45231110 Rohrverlegearbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Terrassements/VRD/espaces verts.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 1 est de 170 heures.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Terrains de football/équipements sportifs

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45212224 Bau von Stadien
45212221 Bauarbeiten für Sportplätze
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Terrains de football/équipements sportifs.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 2 est de 400 heures PSE nº 2-1: plus value liée au remplissage gazon par produit biosourcé.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Gros œuvre

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45262210 Fundamentierungsarbeiten
45262310 Stahlbetonarbeiten
45110000 Abbruch von Gebäuden sowie allgemeine Abbruch- und Erdbewegungsarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Gros œuvre.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 3 est de 550 heures.

PSE nº 3-1: fourniture et installation d'un bloc sanitaires modulaires hommes/femmes pré-équipés en lieu et place de la buvette existante.

PSE nº 3-2: construction d'un bloc sanitaires public en maçonnerie traditionnelle en lieu et place de la buvette existante. Elles sont exclusives l'une de l'autre.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Étanchéité

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45261420 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Étanchéité.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 4 est de 39 heures.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Menuiseries extérieures/serrurerie

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45421000 Bautischlerarbeiten
44316500 Schmiedewaren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Menuiseries extérieures/serrurerie.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 5 est de 117 heures.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Plâtrerie/faux plafonds/menuiseries intérieures/peinture

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45421100 Einbau von Türen und Fenstern sowie Zubehör
45410000 Putzarbeiten
45440000 Anstrich- und Verglasungsarbeiten
45421146 Einbau von abgehängten Decken
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Plâtrerie/faux plafonds/menuiseries intérieures/peinture.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 6 est de 79 heures PSE nº 6-1: traitement anti-graffiti sur voiles bruts.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Revêtements de sols/faïences

Los-Nr.: 7
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45431000 Boden- und Fliesenarbeiten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Revêtements de sols/faïences.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 7 est de 35 heures.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Électricité

Los-Nr.: 8
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45310000 Installation von elektrischen Leitungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Électricité.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 8 est de 82 heures.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaires

Los-Nr.: 9
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45330000 Installateurarbeiten
45331210 Installation von Lüftungsanlagen
45332000 Installateurarbeiten und Verlegung von Abwasserleitungen
45315000 Heizungs- und sonstige Elektroinstallationen in Gebäuden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Chauffage/ventilation/plomberie/sanitaires.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre / Gewichtung: 55
Preis - Gewichtung: 45
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 13
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Prestations similaires conformément à l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de conclure ultérieurement, avec le titulaire du marché, un marché ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles confiées au titulaire dans le cadre de la présente consultation.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Le nombre d'heures d'insertion à réaliser pour le lot 9 est de 148 heures.

PSE nº 9-1: climatisation du bureau du gardien.

PSE nº 9-2: climatisation de la salle de convivialité.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

— lettre de candidature dûment remplie et comprenant la déclaration sur l'honneur justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L. 2141-1 à 11 du code de la commande publique;

— le cas échéant, en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires du domaine d'activité faisant l'objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.

Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir:

— une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise);

— le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années permettant d'apprécier la compétence de l'entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate, les références opérationnelles en rapport avec l'objet de la consultation seront particulièrement appréciées. Ces références pourront indiquer le montant des travaux, la date, le destinataire public ou privé et le domaine d'intervention;

— certificat(s) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants:

Lot nº 1: terrassements/VRD/espaces verts qualification Qualibat

1312 Terrassement — fouilles (technicité confirmée);

1322 Canalisation d'assainissement (technicité confirmée);

1331 Poteaux et clôtures;

1341 Aménagements de chaussées et trottoirs;

1351 Espaces verts certification LNE sites et sols pollués — exécution des travaux de réhabilitation — domaine C.

Lot nº 2: terrains de football/équipements sportifs qualifications Qualisport 102 Gazon synthétique construction ou rénovation.

Lot nº 3: gros œuvre qualifications Qualibat

1231 Micropieux;

2112 Maçonnerie et béton armé courant (technicité confirmée).

Lot nº 4: étanchéité qualifications Qualibat

3212 Étanchéité en matériaux bitumineux en feuilles (technicité confirmée);

Lot nº 5: menuiseries extérieures — serrurerie qualifications Qualibat

3521 Fabrication et pose de menuiseries extérieures en aluminium;

4412 Métallerie (technicité confirmée);

4441 Clôtures métalliques.

Lot nº 6: plâtrerie — faux plafonds — menuiseries intérieures — peinture qualifications Qualibat

4131 Plaques de plâtre;

4312 Fourniture et pose de menuiserie intérieure en bois;

6111 Peinture et ravalement;

7121 Isolation thermique par l'intérieur.

Lot nº 7: revêtements de sols/faïences qualifications Qualibat

6312 Carrelages, revêtements (technicité confirmée).

Lot nº 8: électricité Qualifeclec MGTI et Cf1;

Lot nº 9: chauffage — ventilation — plomberie — sanitaires qualifications Qualibat

5112 Insatllation de plomberie sanitaire pour des bâtiments sans surpresseur supérieurs à 1 000 m2;

5232 Installation de pompe à chaleur et groupe froid en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m2;

5312 Installation de VMC en habitat individuel, collectif et tertiaire supérieur à 1 000 m2.

Toutefois, l'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent ainsi que les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/04/2021
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Französisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/04/2021
Ortszeit: 16:00

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr — Mode de transmission des candidatures et offres: remise obligatoirement dématérialisée sur le profil acheteur ci-dessus, aucun autre mode de transmission accepté. La durée du marché se définit comme suit: la période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la Garantie de parfait achèvement (GPA). Date prévisionnelle de début des travaux: juin 2021. Délai global d'exécution de tous les lots: le délai global d'exécution démarre à la notification du marché et est défini comme suit:

— treize mois décomposés en: un mois de période de préparation + douze mois de travaux, à compter de la date fixée par ordre de service comme défini ci-dessous;

— douze mois de garantie de parfait achèvement à compter de la date de réception des travaux.

Délai d'exécution propre à chaque lot: le délai d'exécution des travaux et la date de début d'exécution de chaque lot seront spécifiés au titulaire par l'ordre de service de notification du calendrier détaillé d'exécution établi à la fin de la période de préparation des travaux. Visite sur site: visite facultative (mais vivement conseillée) sur prise de rendez-vous. Les candidats ont la possibilité d'effectuer une visite non obligatoire du site. Compte tenu des mesures de sécurité sanitaire liées à l'épidémie de COVID 19, les visites seront organisées de manière individuelles, en fonction des prises de rendez-vous organisées par le conducteur d'opération. Les demandes de rendez-vous devront être formulées au plus tard 15 (quinze) jours avant la date limite de remise des offres, pour des visites à effectuer au plus tard 12 (douze) jours avant la date limite de remise des offres. Pour procéder aux visites, les candidats doivent contacter de préférence par courriel auprès du chef de projet, dont les coordonnées sont détaillées dans le RC. Pour chacun des lots, le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:

1) valeur technique de l'offre 55 %: la valeur technique sera appréciée à partir du mémoire technique constitué des sous-critères indiqués ci-dessous. Chaque sous-critère sera étudié au regard de sa pertinence, son adéquation et sa cohérence avec le projet. Le candidat est fortement incité à utiliser le modèle de mémoire technique — cadre de réponse fourni dans le dossier de consultation:

— sous-critère 1 — adéquation des moyens affectés spécifiquement au chantier (noté sur 15 points) — adéquation des moyens humains spécifiquement dédiés dont encadrement avec qualifications et compétences (10 points) — adéquation des moyens matériels spécifiquement affectés (5 points);

— sous-critère 2 — pertinence et cohérence de l'organisation et méthodes opérationnelles spécifiques au chantier (noté sur 50 points) — procédés d'études et préparation de chantier (10 points) — méthodologie de réalisation des travaux (20 points) — dispositions mises en place afin d'assurer le respect des délais (moyens de contrôle des délais) (5 points) — dispositions prévues pour assurer la sécurité, l'hygiène et la santé sur le chantier et aux abords (10 points) — protection de l'environnement, prévention et réduction des nuisances (5 points);

— sous-critère 3 — qualité des matériaux, fournitures et produits mis en œuvre et spécifiques au chantier (noté sur 35 points).

Le total des points relatif à la valeur technique constituera la Valeur technique (VT) du candidat, le maximum pouvant être de 100 points;

2) prix de l'offre 45 %: la note maximale est de 100 points.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Marseille
Postanschrift: 22-24 rue Breteuil
Ort: Marseille Cedex 6
Postleitzahl: 13281
Land: Frankreich
E-Mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
Internet-Adresse: http://marseille.tribunaladministratif.fr
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Introduction du recours.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Greffe du tribunal administratif de Marseille
Postanschrift: 22-24 rue Breteuil
Ort: Marseille Cedex 6
Postleitzahl: 13281
Land: Frankreich
E-Mail: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Telefon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
Internet-Adresse: http://marseille.tribunaladministratif.fr
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
18/02/2021